千文网小编为你整理了多篇相关的《土石方开挖承包合同》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《土石方开挖承包合同》。
第一篇：土石方运输合同
甲方：________
乙方：________
甲乙双方根据《_____》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、项目工程名称：
二、项目工程地点：
三、工程量：要求运输____20辆，每增加一辆运输_____，相应增加_____。
四、工期：
本项目工程期限拟自____年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。
五、单价、结算
以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的总运输款支付全款。
六、双方的权利义务
（一）甲方的权利义务
1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。
2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切
费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。
3、甲方负责协调与施工场地当地群众的`关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。
4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。
（二）乙方的权利义务
1、乙方_____司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的_____司机自行管理，运输_____在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。
2、在协议期限内，乙方全部_____未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该_____的当日运输费作为违约金。
3、乙方_____必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。
4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。
5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。
6、乙方提供的_____必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。
七、特别约定
1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。
2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方_____造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方_____及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。
八、违约责任
1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。
2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。
九、争议解决办法
本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他
1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。
2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。
甲方代表：________乙方代表：________
签订时间：_______年_______月_______日签订时间：_______年_______月_______日
第二篇：土石方工程合作简单合同
甲方：
身份证号：
住址：
乙方：
身份证号：
住址:
鉴于甲乙双方合伙经营出租客运业务，甲乙双方本着自愿公平、平等、互利、共担风险，共负盈亏的原则订立以下合伙购车经营协议：
第一条合伙购买车辆概况
甲乙双方于_______年3月5日，共同出资在____省____市购买牌照号为夏利TJT101AUE3型号的出租车一辆(以下简称“合伙车辆”)，车辆发动机号为：____，车架号为：____，所购车辆总价款为____元(大写：____元整。
第二条各方出资及车辆产权份额：
1、购车款由甲方出资____元(大写：圆整)，占出资总额的50%;乙方出资____元(大写：____圆整)，占出资总额的50%。
2、合伙车辆的挂牌、产权登记、购置税、保险费、及其运营当中产生的所用费用都由甲乙双方按照出资比例共同分担。
3、甲乙双方约定合伙车辆以________________(身份证号：____ )名义办理产权及各项登记手续，但合伙车辆在本协议生效期间始终属于甲乙双方按份共有，其中甲方占有出租车50%产权，乙方占有出租车50%产权。
第三条盈利及费用、风险的分配、分担方式
1、甲乙双方对合伙车辆经营收益按照合伙车辆产权份额进行平均分配。
2、经营期间产生的各种税费、经营风险及其他应由合伙人承担的义务，甲乙双方依照各自的合伙车辆产权份额进行承担。
3、经营期间车辆发生交通事故风险，甲乙双方依照各自的合伙车辆产权份额进行承担。
第四条以下事项必须由合伙双方共同协商决定：
(一)合伙车辆的转让;
(二)合伙车辆的经营事项;
(三)合伙车辆的抵押事项;
(四)合伙车辆的交通事故处理事宜;
(五)其他有关合伙车辆的.占有、使用、收益、处分的重大事项。
第五条优先购买权
本协议生效期间，合伙车辆连同手续进行变卖或转让，所得全部款项按照本协议中甲乙双方出资比例进行分配。如合伙人一方转让其所享有的车辆的产权份额时，另一合伙人在同等价格下有优先受让权利。
第六条合伙终止情形
出现下列事项，合伙自动终止：
(一)合伙双方协商同意;
(二)其他法律规定的情况。
第七条违约责任
因一方违反本协议约定而给另一方造成经济损失时，应全额赔偿另一方的经济损失并按该损失的百分之二十支付违约金。
第八条合伙车辆按照国家有关规定至报废期，届时可以将该车连同手续进行变卖或转让，所得全部款项按照本协议中甲乙双方出资比例进行分配。
第九条本协议未尽事项，甲乙双方可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十条因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方有权提起诉讼。
第十一条本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。本协议自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
第三篇：土方开挖施工合同
发包方(全称)：_________________公园项目部(以下简称甲方)
承包方(全称)：_________________建筑装饰工程有限公司(以下简称乙方)
依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将__________公园土方开挖工程承包给乙方。为了保证本工程土方开挖的顺利进行，明确甲乙双方的权利和义务，甲乙双方就土方开挖事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：_________________
一、工程概况
1、工程名称：_________________公园。
2、工程地点：_________________新城。
二、工程承包方式、范围和内容
1、工程承包方式：_________________包清工。
2、工程承包范围：_________________三建负责施工的__________公园基础、回填、地下室基坑、小区河道、市政道路的铺设等土方开挖工程。
3、工程承包范围：_________________反铲挖掘机进退场、日常维护保养、修理、燃油添加、场址内移机、土方开挖、土方开挖的准备(包括场地平整、障碍物处理、驾驶员配备)、土方开挖过程等土方开挖涉及的全部内容。
三、工程结算单价及结算原则
1、零星工作量挖机每小时按190元计价，铲车每个台班按800元计价(每个工作台班以实际工作6小时计)，地下室及1000M3以上土方的工作量以2.6元/立方米单价计价，需二次翻运的工作量甲乙双方另行协商另计机械工作台班。
2、工程量或工作量按甲方提供的施工图或甲方现场负责人签证为决算依据。
3、乙方应根据其工程价款，开具正式发票给甲方。
4、乙方承包价款已包含挖机燃料费，修理和日常维护保养费用，驾驶员和员工工资、奖金，各类津贴、劳动福利和学习培训、技术措施、赶工费用，人员机械进退场费用，安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。
四、土方开挖工期
1、本工程土方开挖工期必须在保证土方开挖安全、质量的前提下，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期后，第2天开始每延一天按1000元处以罚款，罚款最多不超过工程总结算价款的3%。
2、遇人力不可抗拒因素，工期按甲方签证累计工期顺延。
五、工程质量
乙方按现行有关标准和甲方的要求保证挖机土方开挖的质量。
六、甲乙双方责任
1、甲方责任
(1)全面履行合同约定，确保乙方正常施工。
(2)督促乙方做好安全管理，文明施工。
(3)甲方应向乙方提供临时生活用水、用电和宿舍。
2、乙方责任
(1)全面履行施工合同约定事项，严格按现行质量、安全标准、规程进行施工，确保正常施工。
(2)服从甲方的指挥和管理，自觉遵守甲方的各项规章制度。
(3)负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的土方开挖机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员机具设备投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。
(4)因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担由此产生的施工增加费用。
(5)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。
(6)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
(7)乙方施工人员家属或亲友探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况，必须由项目部批准许可。亲友上工地现场，如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。
(8)施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任和经济费用。
(9)乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。
(10)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报项目部，严禁隐瞒事故不报。
(11)积极配合项目部工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。
(12)乙方委派的工地代表_______________，为土方开挖工程施工安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，违章作业，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。
(13)积极配合各项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。
七、安全生产、文明施工
乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专
职安全员，并采取必要的`安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。
八、质量验收
按现行有关土方开挖质量验收标准和甲方要求进行验收，验收如不合格，则乙方应无条件配合甲方返工至合格。
九、工程价款支付
本工程___年3月至5月的土方开挖工程价款于8月份结算付清工程价款的80%，其余20%工程价款于春节前付清;
本工程___年6月至7月的土方开挖工程价款于8月底结算，9月底给予付清此价款;
本工程___年8月开始，每施工两个月结算一次工程价款，至第三个月上旬10号前付清上二个月已结算的工程价款，其余均依此类推。
十、附则
1、乙方必须有效组织人员、机具设备、燃料、资金，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包。一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止甲乙方双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。
2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行甲方及甲方所在企业的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止甲乙方双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。
3、在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方企业所在地人民法院起诉。
4、本合同一式五份，甲方、乙方、担保方各执壹份，报送甲方公司经营处、分公司各壹份。
5、本合同由甲、乙双方当事人签字、盖章之日生效，工程款结算之日失效。
甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________
授权代理人：_________________授权代理人：_________________
日期：_________________日期：_________________
第四篇：土方工程转包合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等自愿的原则上，经协商一致，签订本合同。
一、甲方开发的土方分项工程由乙方承包施工。
二、承包范围：
1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遗留的基础砖、石、砼的挖掘，破碎、装卸、运输和清理弃至场外。
2、施工所需的机械、工具、能耗、维修等均由乙方承担。
三、承包价格：
1、土方、建筑垃圾、杂物、破碎快料外运，每立方米元，甲方需留用的土方，乙方应在甲方指定位置及要求堆放，每立方米元。以上价格的工作内容包括挖、装、运、卸、外运，还包括途中产生的费用和卸物的地点由乙方解决和费用承担。
2、施工时遇到体积大于0。6立方米砼、钢砼，或厚度在30厘米以上的基础需要破碎，按实际体积计算，破碎费每立方米元。
3、砼地坪厚度超过20厘米，需要使用炮头机打，每平方米元，含破碎物清理外运。
四、工程量、计量方式：
原始地面标高每房屋测6―8个点的平均数，由甲、乙双方共同测量并做好记录。（监理单位进场后可同时参加），参加人员签后土方开挖，待基坑挖好后，基底标高再测量记录，经参加人员签生效，（砼破碎工程也同样记录、签生效）。记录表格采用土方测量记录单（甲方提供）。
五、施工质量和进度：
乙方在施工进度中应根据甲方和监理人员指定的时间、施工范围和施工图要求进行施工，工作完成后应甲方和监理对质量认可后双方测量签单。
六、安全、文明施工：
1、乙方应定期对所属员工进行安全生产和文明施工教育，并做好安全工作措施，现场管理人员和操作人员必须有上岗证，因安全事故而引起的一切损失由乙方承担。
2、施工过程中，遇到通信光缆，电缆和文物等重要迹象应立即停止施工，报告现场管理人员或甲方领导，待事情处理后再施工。
七、付款方式：
1、考虑到施工周期（各栋房屋不一定同时开工），定于每月的号结算一次，结算根据施工时每栋房子已经签的记录单，按完成量的70付款，余款待小区改期工程全部完工1个月后的3个月工作日内结清。
2、付款时凭税票并经相关人员签注明已完成付款的房屋楼号。
八、其它事项：
1、如甲方需工程进度加快而乙方无法跟进施工时，甲方可另行施工单位进场施工。
2、由于甲方付款不到位，乙方可顺延工期。
九、本合同经双方商定，不得违约，如一方违约，则守约方有权解除合同。如在合同履行过程中发生争议，应协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签盖章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签）：_________ 法定代表人（签）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
第五篇：土石方运输合同
甲方：________
乙方：________________
根据国家合同法和有关法律、法规的规定，结算时间情况和双方的权利、义务及责任，经双方协商，特定条例如下：
一、工程名称：__________
二、工程地点：________
三、工程范围：__________
四、付款方式：
1、土石方清运，运距公里，以车货箱内空空量计算。每立方米__________元，此价格为综合价。公里以外按每百米__________3元/立方米计算。
2、每天结算一次，每天早上8点收前一天票（牌），乙方将所有车辆的票（牌）交与甲方（甲方出具收据），经甲方和项目部核对无误后，于当日下午5点前将乙方所装运的实际车次付清乙方。
五、甲方的责任和权利
1、乙方机械设备进场后，甲方负责安排乙方司机和勤杂人员的`住宿、水电、费用由乙方负责。
2、甲方以每升__________元油价供乙方使用，结账时扣除。
3、甲方负责道路维修，倒土场的清理、平整，确保乙方的正常施工。
4、甲方给乙方提供驾驶员必须的车辆停放，维修和保养场地。
5、甲方负责施工期间交通、税务、城管、警察及当地群众的干扰工作，确保施工现场和行驶路线畅通。
6、甲方向乙方提供技术指导有关施工要求。
7、甲方负责安排施工任务，说明平台作业地点及运输去向。
8、甲方应及时保证乙方生产、生活用水、用电设施的通畅，及时协调外部供应，确保油料供应。
9、甲方不得单独与司机结算，由乙方法定人指定人结算。
10、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规章的行为进行教育，或给予经济处罚，或停业整顿，即解除合同，对乙方的扣款从乙方工程款中扣除。
11、如甲方出现问题，造成乙方不能施工，甲方应承担乙方每台自卸车每天__________元，挖掘机每天每台的损失费（如因不可抗拒的自然原因造成的停工，甲乙双方不追究）
12、乙方车辆进入施工场地后，甲方付给乙方调车费每辆车_____元，挖掘机每台__________元，15天内陆续扣除。
六、乙方责任
1、乙方要听从甲方管理人员安排，密切配合甲方工作，按指令装卸，不得乱装、乱卸，否则甲方有权按承建方项目部规定对违规车辆罚款__________元，并对违规车辆扣押__________天。
2、乙方在施工中不得随时跳槽，无故不出工，乙方不得纵容、煽动工人停工、滋事、骚扰甲方，若上述情况造成工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的经济及名誉损失。否则甲方有权扣除所有运行车辆及挖掘机装运的款项，并承担甲方的一切经济损失。
3、若甲方连续两天不能按时结清工程款，乙方有权停工。如乙方有特殊情况自愿退出工程项目，可提前30天当面告知甲方，不接受电函之类的告知，乙方必须由相等数量的车辆补充，乙方车辆退出，如提前一天退出，扣除车辆__________元工程款项，并承担由此给甲方造成的经济损失。
4、如因承建方无故停工或拖欠工程款项，乙方有义务协助甲方维护甲乙双方的利益。
5、乙方司机及装机不得倒卖、伪造票据（牌），欺瞒甲方一经发现，甲方有权扣除乙方所有车辆及装机实际运营的全部款项，并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。
6、后车厢无挡板扣除3立方。
7、乙方车辆在运输机施工中出现的一切伤亡事故于甲方无关，费用由乙方承担。
七、因自然因素造成的停工，双方都不承担责任。
八、在合同履行期间，甲、乙双方发生事故，双方友好协商。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（公章）：__________________
乙方（公章）：__________________
__________________年________月________日
第六篇：土石方工程合作简单合同
甲 方：
身份证号码：
乙 方：
身份证号码：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等自愿、公平守信的原则，双方经友好协商后一致达成以下协议条款：
一、合作方式：
甲、乙双方发挥各自优势，在互惠互利的原则下通力合作，甲乙双方共同向发包方（本协议中发包方系有限公司）承包项目土石方工程。
二、工程概况：
l、工程名称：
2、工程地点：以甲方与业主签订的施工合同及、批文及图纸上的准确地址为准。
3、工程内容：土石方挖、装、运。
4、土石方工程量、工程单价、工程单价、运距、深度，以甲方签订的施工合同约定的方量为准。
5、工期：以施工主合同工期为准。
6、工程保证金：甲乙双方协商后决定由甲方与发包方签订内部承包合同，领取施工图纸及相关资料，施工现场交桩交点后，即由甲方负责向发包方交工程保证金。
7、工程预付款及进度款支付：
本工程预付款为：_____%，由甲方领取后存入甲乙双方的共管账户。工程进度款按内部承包合同执行，结算资金存入甲乙双方的共管账户
银行账号：
开户行：
户名：
8、工程造价：暂定____万元人民币，最后以审定价为准。
9、合伙期限：合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
10、出资约定：
（1）双方确认，在工程承包合同签订之前由甲方出资___万元（￥____元），占合作项目出资份额的___%，乙方出资_____万元（￥.00元），占合作项目出资份额的____%，作为工程前期运作费用等。
（2）后续用款及业主工程款不及时到位，需垫资时应由双方各出百分之五十共同承担。
三、盈余分配及形式
1、双方在合作经营期间，所产生的盈利为共同财产，不得随意分割。
2、在第三方业务款项到公用账户起日内，在扣除正常的生产经营成本（含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润甲____%、乙_____%提取分润；反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。
3、鉴于双方各自有自己独立建设经营或合作的工地，所有各自所需的土方按____元/方支付到合伙共同账户，回款按月结算，不足部分在合伙方经营收益中扣除。
4、双方保证工程款专款专用，本工程设立专用账户，建筑公司拨付工程款进入该专用账户，合伙项目的一切财务收入、支出均需经双方同意方可支出与进帐； 杜绝不必要开支，减少成本支出。
5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票的费用支出，须双方核实批准后才可从财务报销。施工期间双方应注意鉴别搜集各类发票，以供财务管理使用。
6、双方要发挥各自特长，在工程资金周转、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难，以确保本工程施工的顺利进行。
7、盈余分配， 按本协议比例分配；
8、双方都有合伙事务的经营权、决定权和监督权，合伙的经营活动由双方共同决定，无论出资多少，每个人都有表决权。
9、双方均以发展该合伙项目业务为第一已任，出谋划策，让该合伙项目的业务蒸蒸日上。
10、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，按合伙人比例承担。
四、违约责任
1、违反上述规定，一方给另一方造成损失时，责任方（过错方）应双倍赔偿对方的`损失。
2、一方弄虚作假，给对方造成重大损失时，除双倍赔偿无责任方的损失外，无责任方有权决定是否解除本协议，是否终止与责任方的合作，是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时，责任方必须无条件履行。
3、任何一方未经对方同意，不给擅自退出本工程的承包，否则应双倍赔偿对方的损失。
4、双方承诺：施工期间，任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程，否则视为违约，违约方须双倍偿对方的损失，未违约方有权决定是否继续与违约方合作，由此造成违约方的损失由违约方自负，如未违约方要求违约方继续履行本协议时，违约方不得拒绝，必须无条件履行。
5、禁止私自挪用、转借、转让合伙项目的货物及流动资金。
五、其他约定：
1、本协议和工程内部承包合同履行后，双方不得以任何理由终止本协议。
2、本协议建立在独立承包，自负盈亏的基础上，双方为此工程前期均投入了大量的人力和财力，所以协议一经签订，是不可撤销的联合施工合作协议书，甲方不得以任何借口延迟支付本合作协议约定的乙方应享有的利益分配，否则乙方有权在工程款中扣除该费用。
3、甲方与发包方签订的施工合同扫描一份给对方作为执行本协议的依据。
4、甲、乙双方所承包的土石方工程量，内部对外发包给施工队工程任务时，其价格应以双方共同协商符合市场规律或约高于市场价进行，确保施工任务顺利完成。
6、未尽事宜，双方另签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
7、本协议书共壹式两 份，双方各执壹 份，双方签字后待甲方与发包方签约的内部承包合同生效后，本协议书同时生效，并具有同等法律效力，工程完工，结清款项后，自动失效。若甲方与发包方签约的内部承包合同不能生效，则本协议书不能生效。
甲方签字：乙方签字：
______年______月______日______年______月______日
推荐专题： 土石方开挖承包合同