千文网小编为你整理了多篇相关的《工程施工承包协议书(范文6篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《工程施工承包协议书(范文6篇)》。
第一篇：工程承包协议书
发包方（甲方）：_______________________
承包方（已方）：_______________________
经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
1．工程地点：___________________________________________________。
2．工程总造价：_______________________万元（大写）。
3．工期
乙方确保在_______年______月______日开工，于_______月_______日完工，工程标准达到合格_______级。
4．开工准备
甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
5．工程款支付
苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3；半年后经复验合格，再付合同价的1/3；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。
6．工程质量
（1）所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；
（2）施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查与质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；
（3）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；
（4）乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
7．养护管理与质量要求
（1）大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；
（2）栽植后及时封堰浇透水；
（3）及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；
（4）苗木要及时防治病虫害；
（5）苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；
（6）乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_________个月，养护标准达到_________，其间发生的费用由乙方负担。
8．违约责任
甲方责任：
（1）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。
（2）甲方如未按合同规定的时间与数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任：
（1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。
（2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。
9．合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。
10．合同份数
本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
11．本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_____________ 签订地点：_____________
第二篇：工程承包协议书
甲方（发包方）：
代表人：
乙方（责任方）：
责任人：
依照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将________________工程__________________项目委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程内容：
2、承包方式：
3、承包范围：
4、合同总价：
5、付款方式：
二、双方责任
1、甲方责任：
（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
（2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
（3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
（4）工程完工时，及时安排人员组织验收。
（5）及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。
2、乙方责任：
（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。
（2）强化本施工队伍的`安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。
（3）工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
（4）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工。
（5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。
（6）乙方不得将本项目未经甲方同意再行转包、分包，否则甲方有权立即收回本施工项目。
（7）工程完工时，乙方应积极配合甲方完成验收。
三、工程质量及验收标准
工程质量应符合国家现行施工验收规范的要求，必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。
四、工期
1、计划开工期限_______年_______月_______日，计划完工期限_______年_______月_______日，总历时_______日。
2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。
五、违约责任
（1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。
（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
六、争议解决
双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权
八、附则
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。
3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
九、本协议未尽事宜，双方协商解决
甲方：
住址：
代表人：
签订地点：
_______年____月____日
乙方：
住址：
责任人：
签订地点：
_______年____月____日
第三篇：工程施工内部承包协议书
甲方：
乙方：___________________
身份证号码：_______________________________
由甲方承建的工程，需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请，甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容，为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任，根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款，供甲、乙双方共同遵守。
一、工程概况
建设单位：
工程名称：
工程地点：______________________________________________________
工程类型：______________________________________________________
二、工程范围
甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。
三、合同工期
开工日期：___年___月___日（按照建设单位审批的开工报告为准）。
总工期：________日历天
四、质量标准
按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。
五、安全文明施工标准
1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故；甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查，若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评，甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金，等整改完成后退回。
2、工伤事故管理。若遇重大安全事故，出现重伤、死亡情况，应立即报告甲方，隐瞒不报一经查实，甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。
3、工伤事故的处理，凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故，甲方
根据情况有权暂扣乙方的工伤事故处理押金10-50万，乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后，返还给乙方。
六、合同价款
工程造价（暂定）：_________________元(按甲方与建设单位签订的建筑
工程施工合同约定的计价原则执行，实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准）。
七、经济指标
1、经甲乙双方协商一致，乙方同意按工程与业主最终结算总价的向甲方上交工程项目承包费和向甲方缴纳2%的企业所得税，乙方不需提供工程的材料、建安和劳务等成本发票。如有建设单位供应材料时，计算基数中应含建设单位供材的定额基价。建设单位每支付一笔工程款时，甲方即按照约定应上交的承包费和企业所得税在该笔工程款中扣收。
2、税费：本工程所涉及的税费由乙方全部负责承担。甲方在支付乙方工
程进度款时，同时扣除或留取以上相应项目金额的款项，由甲方代收代缴。如有建设单位代扣代缴的部分，乙方凭完税证明进行冲抵。
3、乙方若需要向相关部门押证经营（建造师、工程师及五大员等相关证件），则要向甲方缴纳相关费用，若不需要押证就不需要缴费。
4、乙方独立核算，自负盈亏。
八、组织施工方式
乙方采取“包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明、包验收合格、包违约赔偿、包费用、包税金、包利润上缴”的方式对本项目实行全面风险承包，依法经营，自负盈亏，自担风险。
九、工程结算
乙方按甲方与建设单位签订的施工合同和补充协议相关条款规定的计价原则和结算方式办理。
十、项目管理
1、乙方由_______(身份证号：___________________）为本工程乙方项目负责人，代表乙方对本项目有关生产技术、成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、安全生产、文明施工及环境保护、竣工决算和维修等工作全面负责，并承担本项目承包合同书中约定的乙方的全部经济和法律责任。
2、乙方需向甲方缴纳施工风险担保金，缴纳标准为工程合同造价的____‰，担保金由甲方财务部专户存储，本工程施工风险担保金为：_________元(大写：_________________)。
施工风险担保金的支付方式和时间：____________________________
(1)风险担保的范围，包括但不限于工程的安全、质量、文明施工、技术资料、工程结算资料、财务结算资料、税务结算资料、工伤事故处理、劳务争议、各类诉讼等及问题的处理；同时包含违反施工合同约定的义务、建设单位提出的违约处罚，不足部分由乙方自行负责全额赔付。
(2)若乙方在工程施工中屡有供应商诉讼、劳务争议、工伤事故发生、工程技术质量问题、违约处罚等影响甲方声誉的，甲方将根据情况有权加倍扣收项
目施工风险担保金，直至影响消除为止。
(3)待竣工验收合格，完成结算、工程尾款收回（保修金除外）档案资料移交、办完备案手续、办清财务结算，确认武风险并签订退保协议后全额无息退还给乙方。若项目亏损或发生债务时，甲方将使用乙方缴纳的本项目风险担保金进行支付，差额部分由乙方自行负责全额赔付。
(4)在征得甲方相关管理部门和领导同意的情况下，成立”__________________________________________________”项目部和申请刻制”____________________________________________________”专用章，项目经理部需缴纳印章使用保证金：_______元，（大写： ），并与甲方签订”印章使用责任书”后领用。该印章由乙方专人负责保管，该印章不得用于签订经济合同文件，仅用于本项目实施期间甲方与建设单位、监理单位等相关单位之间的报审资料、交工资料、技术经济签证等有关事项，以上事项具体由乙方负责办理，与建设单位、监理单位等相关单位之间的书面资料须加盖甲方印章的，事前必须征得甲方同意批准后，方可盖章送出。
十一、财务管理
1、工程项目使用的资金全额由乙方负责组织且在甲方监督下运用，甲方概不负责资金的筹集事宜。
2、所有资金必须进入甲方指定的银行账户。
开户银行：银行账号：
3、乙方与甲方内部之间的业务来往款项，乙方应按约定及时支付款项，未按约定支付且未按付款计划支付的甲方有权从直接掌握的资金中代为扣收。
4、甲方有权直接从所收工程款中扣收按本协议约定的由乙方应上缴的工程利润、工程税金、各项社保费用、风险担保金、工伤事故处理押金及其他应缴纳的款项。
5、在收到业主方支付的工程款超过合同造价的80%时，甲方有权对包括工程质量、工程安全、债务、债权等项目管理内容进行综合审计，控制乙方工程尾款的支付。
6、财务管理未尽事宜以甲方指定的相关管理办法为准。
十二、供应商管理
1、合同管理，乙方的所有对供应商的采购合同包括分包、材料、劳务等，必须以公司名义签订，凡加盖项目工程印章或项目经理或乙方签名的包括但不限于收料单、对账单、欠条、承诺函等均不具有法律效应，甲方均不予认可。
2、甲方有权每半年根据需要与供货商核对应付账款余额，跟踪账款支付情况，核实是否有未结账务。
3、乙方利用支付材料款、人工费等虚假方式转移资金的，甲方有权按照相关法律要求追究乙方责任。
4、乙方对供应商管理失控，供应商起诉至法院，冻结或强制执行公司银行账户资金的包括公司本部及其他项目部银行账户的，甲方按月息5%向乙方收取资金占用费，并承担相关诉讼等费用。
十三、甲、乙双方权利与责任
1、甲方权利
甲方有权利监督乙方在施工过程中遵守国家、地方颁布的法律、法规，严格执行建筑安装工程项目的有关规程、规范及验收标准。
2、乙方权利
(1)乙方按照甲方与业主签订的建设工程施工合同及本合同约定，具体组织、指挥本工程施工管理、生产和各种经营活动的权利，甲方原则上不干涉。
(2)乙方具有独立的用人用工权、分配权、员工考核奖惩权。
(3)乙方根据工程需要对本工程需要的安装分包，机具、设备、材料供应物资具有独立的决定权，在同等条件下，乙方原则上应优先采用甲方的安装公司、材料供应及甲方的设备和周材。
(4)乙方根据甲方的相关规章制度，有权结合本工程的实际情况制定实施细则及管理措施。
(5)在全面完成本工程的履约责任后，乙方对本工程的合法盈利具有拥有权、使用权、支配权。
3、甲方责任
(1)协助乙方的工程决算工作，帮助乙方办理工程的决算工作。
(2)积极解决乙方在施工中存在的技术、质量、安全、设备、材料等问题，协调项目内外关系，为项目的生产经营创造良好的内外环境。
(3)协助乙方处理工伤事故、劳务争议等事宜。
(4)积极协助乙方处理涉税及催款事宜。
（5）负责向乙方提供建造师、工程师及五大员等相关证件。
4、乙方责任
(1)按规定为员工和工人购买五险。
(2)自行承担该项目明确的或隐藏的各种风险和责任。
（3）及时支付工人的劳务工资，若有拖欠情况，甲方有权直接将工程款支付给劳务队伍。
(4)严格遵守国家的法律法规，合法经营。
十四、违约责任
1、乙方承担由本工程引起的一切质量、安全、文明施工、工期、经济及治安刑事责任。
2、甲方发现乙方有下列情况出现之一者，在甲方多次协调未果的前提下，为确保甲方良好的社会信誉，甲方有权终止此合同，撤换承包责任人，并追求承包责任人及相关人员的经济及法律责任，所发生费用由乙方全部承担，并有权无条件接管所建项目后续工程。
(1)将工程转包（经批准的专业分包除外）；
(2)管理人员配备不健全、不到位或不具有相应的资格证；
(3)工程出现重大质量、安全事故，造成对公司信誉的负面影响；
(4)未经甲方同意直接向建设单位收取工程款；
(5)项目出现重大经济纠纷或法律纠纷；
(6)乙方严重违约，不能保证甲方与业主签订的《建设工程施工合同》的履约；
(7)乙方私刻公司的各种印章。
3、甲、乙双方在履行本合同中发生争议应友好协商解决，协商不成，由重庆仲裁委员会仲裁。
十五、本合同双方签章（字）且甲方加盖骑缝章后生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，本工程竣工交验、保修期满且与本工程有关的债权、债务全部了结后合同自然终止。
甲方：
甲方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
联系电话：
联系电话：
日期：
合同签订地点：_______________________________
第四篇：工程施工协议书
甲方：
乙方：
甲乙双方按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规，为明确双方在工程承包中的权利、责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经双方协商达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程范围：土石方钻孔、二氧化碳破碎，二次破碎，装车另算。
4、总工程量：
5、开工时间：
6、工期：
7、破碎规格：岩石直经不大于
二、工程单价以及付款方式：
1、工程单价：每吨 元人民币。
2、计算方式：按实际车辆过磅重量为准。
3、付款方式：每吨结算壹次，全额付清。
三、甲方责任
1、在乙方开工前，须将三相电供到二氧化碳工作室，不低于150个千瓦。其费用由甲方承担。每月电费由乙方自行支付。
2、负责乙方所有机械设备的停放场地，其费用甲方承担。
3、保证工程真实、有效，由此造成的一切经济责任，法律责任由甲方承担。
4、负责相关该工程的施工许可手续以及坐标，水准点，红外线位置和交验手续，坐标、水准点出现差错由甲方承担损失。
5、负责协调当地政府，有关部门及社会关系，确保工程顺利进行。
6、手续不齐全或不具备，老百姓堵工，政府部门检查等原因造成乙方无法施工，石料不及时运走而造成乙方无法施工，油料供应不及时造成乙方无法施工，停电或电力不够造成乙方无法施工，甲方没按合同支付工程款致使乙方资金不足而造成无法施工，外部人员扰乱造成乙方无法施工等上述原因，由甲方承担一切经济和法律责任，并补偿乙方停工损失，补偿标准：钻机每天壹仟元；挖机每天壹仟伍佰元；二氧化碳机器每天壹仟元；人工每天贰佰元（上述机械指每天每台的补偿，人工指每天每人的补偿标准）上述原因致使
乙方无法施工2小时开始计算，累计到停工10小时为一天，则按每天的补偿标准补偿给乙方，累计不足10小时不算损失费用。
7、油料运输到乙方指定位置，提供油罐储存（油罐费用由甲方承担），油料价格不高于市场价，在乙方的工程款中扣出。油料质量需达标，低于市场
8、由施工造成的振动、灰尘污染、噪音污染，由主负责处理。
9、不可抗力因素，如：地震、海啸、自然灾害等原因，双方均不承担对方的损失。
10、主便道（指运输石料的便道）的修整和维护，表层植物、电线及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承担石料的转运及其多次转运、石料的场地概由甲方负责，在装车和石料转运时须将乙方的工作面预留好并清理地表面的泥土及碎屑。由上述造成乙方损失和停工概由甲方负责停工补偿标准按第三项第6条的标准补偿给乙方。
四、乙方责任
1、积极配合甲方做好工程施工相关工作，做到安全、文明。
2、施工过程中乙方有责任和义务与甲方共同商议，采取合理的施工方案及合理化建议，不得擅做主张。
3、保证工程施工技术力量的可投入及项目管理成员的完整性。
4、施工现场做到整洁有序，达到文明标准化施工。
5、乙方必须按照相关规定采取严格的安全措施，并购买相关人员的人身意外险，相关人员须持证入场，确保安全文明施工，如乙方自身原因发生的安全事故一切法律和经济责任概由乙方负责。
五、工程延误及工程变更
1、如甲方原因造成工程延续，其损失由甲方承担，标准按第三项第6条执行补偿给乙方，乙方有权终止合同。
2、工程变更，须经双方签字认可，另行签订补充协议。如工程变更造成乙方无法施工（无法施工具体指：价格不合理，技术质量要求超过乙方现有技术，工程量过少致使乙方无法收回成本及甲方不合理要求）上述原因甲方承担一切经济法律责任。结清乙方工程款并按第三项第7条标准补偿乙方停工损失。
六、合同违约
1、甲方未按合同支付工程款，超过24小时，乙方有权单方面停工（停工损失按第三项第6条的标准由甲方补偿给乙方），乙方有权利变买石料直至工程款结清和停工损失结清，乙方有权利终止合同，结清乙方工程款（同时乙方有权变卖石料直至工程款和停工损失结清），乙方有权利向甲方收取国家标准2至3倍的利息。
2、非乙方原因造成的停工、延误、窝工、误工等，所有经济法律责任由甲方承担。停工延误的经济补偿标准按第三项第6条执行，由甲方补偿给乙方，并且乙方享有第六项
第1条所述权利，窝工、误工按实际成本翻倍由甲方补偿给乙方。
3、乙方未按合同相关条例条款执行以及施工，甲方有权利终止本合同。
七、合同争议
本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订补充协议或附件，补充协议和附件签订后与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字、画押或盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
身份证：
身份证：
电话：
电话：
银行账号：
银行账号：
年月日
年月日
第五篇：施工承包合同
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本村15组雨水、污水排水工程、路面工程等分项工程承包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下:
一、工称概况
1、工程名称:心石村15组分支小道污水排水主管道工程、路面混凝土分项工程。
2、工程地点:汉滨区心石村15组。
二、工程承包范围:
1、工程承包方式:为包工包料(不包括管道材料费，管道由甲方自购)。
2、工程承包范围:
汉滨区心石村15组分支小道污水排水主管道工程管道由甲方负责购买(管道必须为波纹管)，由乙方负责埋设，各户通检查井或排水主管道的管道的购买、基槽开挖及埋设由甲方负责，不在乙方承包范围之内;路面混凝土分项工程:①路面管沟部位破碎(破碎至原检查井接口处，总长 50 米);②挖排水管沟土方;③排水管底铺设砂垫层(厚度8cm);④排水主管道接口安装及找坡(只含人工费，不含材料费);⑤检查井砌筑(共1座);⑥管沟边、检查井边回填素土夯实;⑦C30混凝土面层浇筑(5-10M厚)。
3、乙方进场施工前，甲方负责派专人协调路面破碎的工作，因甲方的`前期协调工作不到位而影响乙方的正常施工，由此给乙方造成的人员窝工等经济损失由甲方负责。
4、因道路施工中挖断自来水管的修复由甲方负责，主路边自来水主管道的更改由甲方负责施工，乙方概不负责。
三、工程计价方式
1、工程量计算根据实测实量为计量依据，工程量的计价方式为:13000.00元。该单价为不含税单价(各种税费由甲方承担支付，因未计算在承包单价之中)。
2、因甲方更改方案造成分部工程工程量增加(不包括路基土石方清挖、回填、道口加宽、其余原材料涨幅超开工时5%等)，对增加部分按陕西省2009年清单计价定额中的市政工程相应项目按实计取执行结算，综合单价下浮5%(不计税)。
3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、员工工资、技术措施、人员机械进场、文明施工、临设等费用。
四、工程质量标准
本道路工程的质量验收按现行工程质量验收标准验收合格，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止(如甲方认定的材料出现质量问题由甲方负责〕。
五、合同总价款:
金额(大写:壹万元人民币)。￥:约13000.00元
六、材料供应
本工程甲乙双方约定的污水排水工程及路面混凝土分项工程施工所用的材料由甲、乙方按合同及质量验收标准要求各自进行采购。
七、工程款支付
甲方应先预付6000.00元作为工程预付款，乙方方可开工;在乙方全面完成混凝土面层时，甲方向乙方支付工程款7000.00元(此款应由汉滨区心石村委会及15组共同出资及担保)。
八、合同生效
1、本合同于 年 月 日于 订立。
2、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。
3、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。
4、本合同由甲乙双方责任人签字、盖章后即生效，工程款结清后失效。
甲方(签字): 承包人(签字):
身份证号: 身份证号:
电话: 电话:
年 月 日
第六篇：工程施工协议书
甲方：浙一建留下项目部 （以下简称甲方）
乙方： 身份证号码： （以下简称乙方）
一、甲方将秀水山庄别墅的拆除及改造建筑施工任务委托给乙方施工，在其不能独立完成或者是遇到较难的施工任务也可提出由甲方自行完成，例如（钢筋的制作与加工等）。
二、施工技术方面甲方派专门的施工技术负责人把关与乙方共同协调处理。
三、工程计价方式：工程价款按03定额结算（因为定额人工与现实人工费差别太大，所以人工费按工程项目定额人工含量乘以现市场人工费结算）。
四、付款方式：按每完成一个分项工程后的实际工程量结算在2周内结算。
五、安全方面：各方的施工人员各自承担安全责任，危险的施工作业，乙方负责人一定要亲自在场，发现问题及时解决。房屋拆除施工项目，要求乙方给拆除的施工人员购一份保险，用以降低风险带来的损失。乙方要在施工人员进场时对施工人员进行安全交底，防偷盗的交底。施工场地要保持整洁、材料堆放有序，严格按文明施工的要求去施工。
六、工作联系：由于甲方离施工现场较远，对本区块的环境条件、当地的习惯等沟通较为不便，所以由于因工程的原因需要与周围的各部门协商和调解由乙方承担，甲方将付给乙方每月3000元的报酬。
本协议一式两份，双方各执一份，自双方代表签字后生效，未尽事宜双方另行协商解决。
甲方： 乙方：
日期：20xx年 xx月xx日