千文网小编为你整理了多篇相关的《房屋漏水维修协议书(优秀范文六篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《房屋漏水维修协议书(优秀范文六篇)》。
第一篇：房屋漏水赔偿协议书
甲方：_______
乙方：_______
甲、乙双方经友好协商，本着平等、自愿、公平的原则，就乙方房屋漏水赔偿事宜，达成如下协议：
一、乙方房屋坐落于______区______幢______室，建筑面积______平方米。
二、受损房屋处置原则：一是乙方自修原则；二是双方约定赔偿原则。甲方对此无异议。
三、在房屋修理期间，乙方自行解决因自修房屋给日常生活带来各种困难。
四、甲方应尽义务：
（1）因乙方自修房屋，考虑到甲方施工和房屋修复造成乙方房屋结构以及装璜损坏，并因此给乙方生活带来的各种不便，由甲方一次性付给乙方房屋赔偿费人民币伍仟元（大写），由乙方自行修理房屋和恢复室内装潢。
（2）根据本协议书第四条：甲方给予乙方各项费用合计人民币伍仟元，上述费用由甲方自本协议书签订之时起一次性付给乙方。
（3）如果房屋以后发生质量问题，并经房屋所在物业或其他检测机构确认确实由于甲方原因导致的，甲方仍然需要支付修复乙方修复房屋所需费用。
五、本协议书经双方签字后立即生效，任何方不得以任何理由无故变更和解除，否则应承担责任。
六、本承诺书一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方：_______
____年____月____日
乙方：_______
____年____月____日
第二篇：房屋漏水维修协议书简单版
甲方：
乙方：
因甲方公司楼顶在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水进行维修，经双方协商，协议如下：
1、维修时间：20xx年3月17日起到20xx年4月12日止。
2、维修地点：孔雀湖康体中心
3、维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意。
4、维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方必定期须派人到现场予以质量监督和协助部分工作。在施工方施工期间，施工方有责任对施工时的人员安全负责，出现工伤事故由乙方负责。
6、房屋维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备，（如垃圾材料的堆放）。
7、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方事先约定（以解决漏水为主）或者以相关行业标准为验收标准。
8、在维修期间所产生的水电费用都由甲方负责予以负担。
9、根据双方的.协商，本次维修采取乙方包工不包料的方式实施。
10、本工程维修发生的费用共计人民币壹万元整（大写10000。00元整），工程完工之日付伍仟元整（5000。00元）。待保修期满之日付清全部尾款。
11、本房屋漏水维修合同一式两份，双方各持一份。
12、关于保修：保修期 6个月，自维修结束之日起算，保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看，并采取其他相关措施。
13、其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
第三篇：房屋维修协议书
房屋维修合同书*方:乙方:*乙两方依照及有关改造装修的有关规定，*、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成一致意见，并签订如下合同，确保双方共同遵守执行:第一条 维修标准及要求1、*方就位于 房屋维修委托乙方2、维修项目:旧房改造， 墙改造，电路及卫生间水路改造。大门移位安装，换气扇安装，卫生间设施安装，灯具安装；3、维修要求:①乙方自行组织维修施工队，并负责做好施工现场的安全质量工作，加强对施工人员的安全做好防范措施，确保施工中万无一失，对因管理不善所造成的一切安全事故，责任由乙方全部负责。②乙方要在*方指定的时间内完成施工并负责清理完该工程造成的余泥杂物，逾期不清理的，*方组织人员清理，费用由乙方负担，并从*方付给乙方的余款中扣除。③*方只负责材料的采购，乙方负责施工工具，如施工中所需要的模板，脚手架等。第二条 维修付款1、 *方根据，在合同期内向乙方预付 元做为维修费用的预付款。2、 从签订合同 之日起，乙方 必须 在 10天内完工，否则扣除维修费用总数2%的 违约金。3、 双方协商乙方给*方改建商品房的费用总数为壹万元整在*方验收合格后将余款全部支付给乙方。4、 乙方应对所维修房屋的质量有所保*，如2年内工程质量出现问题应在2天内派人进行检查维修。第三条 合同期限本合同未尽事宜，由双方友好协商后解决，如无法解决，可向合同签订地法院提起诉讼。本合同自双方签名盖章时生效，一式二份，*、乙方双方各执一份，*方(签名): 乙 方(签名):签订日期: 年月日
第四篇：房屋漏水保证书
承诺书 因2013年7月6、7日的连续大雨，a座写字楼18层天台雨水顺玻璃幕墙（西边）流淌，
致使a座写字楼1501-1502的房屋上下二层地板及吊顶墙面受损，现。。。集团赔偿本人6000
元（陆仟元整）人民币，此时一次性了结，以后与。。。集团不存在任何关联，本人对上述事
情无其他主张及诉求。 特此承诺！
承诺人：篇二：房屋保证书 建筑工程质量保证书
温州市经济开发区公安分局： 为了做好对龙湾区沙城派出所业务用房工程质量跟踪服务工作，根据《中华人民共和国
建筑法》、《建设工程质量管理条例》有关规定和省建设厅相关文件的精神，对由本公司 项目
经理 施工员负责施工的工程，作出如下质量保证：
一、符合贵方提供的设计施工图纸要求
二、符合国家、浙江省现行建筑施工技术规程要求
三、墙体、屋面、楼面无渗水现象
四、已通过本公司组织的质量验收
五、保修期限内，属保修范围内的工程质量问题，均由本公司承担维修责任除他人为及
不可抗力外。
1、保修期限
自竣工验收交付使用之日起，到以下规定的期限为保修期
(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限，其中屋面防水
工程为五年。
(2)电气管线、上下水管道安装工程为两年。
(3)供热及供冷为一个采暖期及供冷期。
(4)室外的上下水工程为一年。
(5)其他按合同规定。
2、保修范围
(1)屋面渗雨
(2)室内地面空鼓、开裂、起砂，面砖松动、有防水要求的地面渗漏
(3)内外墙及顶棚抹灰、面砖、油漆等饰面脱落，墙面浆起碱脱皮
(4)门窗开关不灵或缝隙超过规范规定
(5)厕所、厨房、盥洗室地面倒泛水造成积水
(6)外墙面渗水，阳台积水，窗边渗水
(7)室内上下水、供热系统管道渗水、漏气，暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落
(8)室外上下水管道漏水、堵塞
(9)钢筋砼、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求
3、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承
包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
5、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立
即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级
的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 按建设部《建设工程质量管理办法》第七章第 42 条规定，维修费用由造成质量缺陷的
责任方承担。
单位盖章：
签名：
年 月 日 建筑工程质量保证书
温州市经济开发区公安分局： 为了做好对龙湾区天河派出所业务用房工程质量跟踪服务工作，根据《中华人民共和国
建筑法》、《建设工程质量管理条例》有关规定和省建设厅相关文件的精神，对由本公司 项目
经理 施工员负责施工的工程，作出如下质量保证：
一、符合贵方提供的设计施工图纸要求
二、符合国家、浙江省现行建筑施工技术规程要求
三、墙体、屋面、楼面无渗水现象
四、已通过本公司组织的质量验收
五、保修期限内，属保修范围内的工程质量问题，均由本公司承担维修责任除他人为及
不可抗力外。
1、保修期限
自竣工验收交付使用之日起，到以下规定的期限为保修期
(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限，其中屋面防水
工程为五年。
(2)电气管线、上下水管道安装工程为两年。
(3)供热及供冷为一个采暖期及供冷期。
(4)室外的上下水工程为一年。
(5)其他按合同规定。
2、保修范围
(1)屋面渗雨
(2)室内地面空鼓、开裂、起砂，面砖松动、有防水要求的地面渗漏
(3)内外墙及顶棚抹灰、面砖、油漆等饰面脱落，墙面浆起碱脱皮
(4)门窗开关不灵或缝隙超过规范规定
(5)厕所、厨房、盥洗室地面倒泛水造成积水
(6)外墙面渗水，阳台积水，窗边渗水
(7)室内上下水、供热系统管道渗水、漏气，暖气不热，电器、电线漏电，照明 灯具坠落
(8)室外上下水管道漏水、堵塞
(9)钢筋砼、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求
3、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承
包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
5、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立
即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级
的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 按建设部《建设工程质量管理办法》第七章第 42 条规定，维修费用由造成质量缺陷的
责任方承担。
单位盖章：
签名：
年 月 日篇三：2016房屋漏水承诺书
2016房屋漏水承诺书 房屋漏水承诺书
甲方：东至县血防站
乙方： 东至县血防站 （以下简称甲方）和 以下简称乙方就甲方的房屋所出现的渗水问题及隔热制作达成如下
维修协议协议:因甲方宿舍楼在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水及隔
热以及外墙壁剥落进行维修经双方协商，协议如下:
1. 维修时间： xx 年 7 月 日起到 年月 日止.
2. 维修地点：
3. 负责维修单位：
4. 维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意.
5. 维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。
在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督和协助部分工作. . 家居用品的保管和
损坏灭失的赔偿:在维修之前，甲方和乙方对于甲方家里面的大件物品（家具和家电）进行清
点并签字确认，基于维修期间，甲方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间，施
工方有责任对于施工时的人员安全负责，同时在施工时避免对于甲方的家具和家电造成不必
要的损坏（另对于甲方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害）.
在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因乙方施工原因造成的乙方
的任何一件物品的损毁或者灭失，乙方必须按照原价进行赔偿。
8. 房屋维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备包括协助邻居之
间及小区里面的其他事情如垃圾材料的堆放. 9. 维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方
事先约定以解决漏水为主或者以相关行业标准为验收标准.
10. 在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担。
11.如此次维修没有达到预期的修复效果，再次出现渗水，则乙方必须承担再次维修的责
任，不能因超过房屋保质期而拒绝维修再次发生的维修费用由乙方全部负责. 12.根据双方的
协商，本次维修双方采取以下第 种方式 进行: 1） 甲方负责全部材料乙方负责施工对于因为甲方购买的材料质量而引发的质量
问题乙方不负责因此而产生的二次翻工费用和工期的延误由甲方负责:由于乙方施工工艺错
误或者其他的乙方的原因而发生的质量问题则乙方负责全部材料的费用甲方不再另外付费用
给乙方且工期不得延长 2甲方负责主要材料乙方负责部分材料乙方负责施工其他的由双方
协商 3）乙方负责全部的材料乙方负责施工对于因此出现的问题乙方负全部责任. 13 ． 本 工 程 维 修 发 生 的 费 用 共 计 人 民 币元大写 关于费用的支付:无论
采取以上任何一种合作方式甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的 50在维修结束后付
45余下的 5待保修期满后甲方在行支付.
14. 本协议一式两份双方各持一份. 15.关于保修:保修期 60 天自维修结束之日起算保
修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看并采取其他相关措施 16. 其他未尽事宜，
双方友好协商解决。
甲 方公章 经办人（签名） 乙方：年 月. 日篇四：住宅房屋漏水侵权责任分析 住宅房屋漏水侵权责任分析 现实中因楼上房屋漏水导致楼下住户财产受损的情况时有发生。问题看似简单实则可能
牵涉多方原因，要结合实际情况分析才能找出真正的责任主体。 漏水时间 主要看开发商向楼上住户的交房时间。如果交房多年超过《住宅质量保证书》(交房时一
定要有的文件之一）约定的该位置/设备保修期的，开发商很难再承担责任。如果仍在保修期
内，就要看原因，如果是房屋本身建设质量问题，则开发商就有责任。如果是其他原因如因
楼上住户装修破坏或操作不当致漏水，则楼上住户就首先成为责任主体。 附：建设部关于印发《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》的
通知
第五条 《住宅质量保证书》应当包括以下内容： 1 工程质量监督部门核验的质量等级； 2 地基基础和主体结构在合理使用寿命所限内承担保修； 3 正常使用情况下各部位、部件保修内容与保修期：屋面防水3年；墙面、厨房和卫生
间地面、地下室、管道渗漏1年；墙面、顶棚抹灰层脱落1年；地面空鼓开裂、大面积起砂
1年；门窗翘裂、五金件损坏1年；管道堵塞2个月；供热、供冷系统和设备1个采暖期或
供冷期；卫生洁具1年；灯具、电器开关6个月；其他部位、部件的保修期限，由房地产开
发企业与用户自行约定。
4 用户报修的单位，答复和处理的时限。 至于开发商或楼上住户承担责任后，损失向谁追偿就要更加深入分析漏水原因及时间点。
如因房屋建筑质量问题开发商承担责任后，如果在《建设工程质量保证书》（建设工程竣工验
收必备文件之一）约定的保修期内则可以向工程承包商追偿，反之则不能向承包商追偿。如
果是装修公司在装修时工作失误或装修用管线质量问题致漏水，楼上住户可在赔偿楼下后向
装修公司或管线的生产（销售）商追偿。如果是自身操原因使漏水则只能楼上住户自己担责。 附：《建设工程质量管理条例》 第四十条 在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工
程的合理使用年限；
(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。 建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。 漏水部位
主要是区别专有部分还是公有部分漏水，如果是公有部分漏水，则在保修期满后对公有
部分有保修义务的物业就要承担责任。 附：《住宅专项维修资金管理办法》
第二条 商品住宅、售后公有住房住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督，适用本
办法。
本办法所称住宅专项维修资金，是指专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后
的维修和更新、改造的资金。
第三条 本办法所称住宅共用部位，是指根据法律、法规和房屋买卖合同，由单幢住宅内
业主或者单幢住宅内业主及与之结构相连的非住宅业主共有的部位，一般包括：住宅的基础、
承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及户外的墙面、门厅、楼梯间、走廊通道等。 本办法所称共用设施设备，是指根据法律、法规和房屋买卖合同，由住宅业主或者住宅
业主及有关非住宅业主共有的附属设施设备，一般包括电梯、天线、照明、消防设施、绿地、
道路、路灯、沟渠、池、井、非经营性车场车库、公益性文体设施和共用设施设备使用的房
屋等。 责任主体：
1、开发商(保修期内房屋防水或排水管线问题）
2、楼上住户（因装修破坏或操作不当致漏水）
3、物业（保修期满后公有部分或公用管线漏水） 总之住宅房屋漏水侵权，要在确定漏水原因的基础上结合漏水时间、部位等因素，综合
考虑确定责任承担主体。本文对此问题的介绍并不系统全面，有些地方不免挂一漏万，只希
望开拓您对此问题的思路，找到合适的解决之道。
第五篇：房屋漏水维修协议书简单版
发包方(以下简称甲方)：______________
承包方(以下简称乙方)：______________
依照《中华人民共和国民法典》、《筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，在双方平等、自愿、
协商一致的基础上，就乙方承包甲方房屋维修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.工程地点：______________________
2.工程内容及做法(见工程预算书)
3.工程承包方式，双方商定采取由乙方带资进场，包工包料
4.工程期限________天。
开工日期________年________月________日。
竣工日期________年________月________日。
5.合同价款：本合同工程造价为(人民币：______________________元，金额大写：______________)
第二条施工图纸
双方商定施工图纸由乙方为甲方设计施工图纸，甲方、乙方各执一份。
第三条甲方工作
1.开工前，为乙方入场施工创造条件，包括搬清室内家具、陈设或将室内家具、陈设及室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则
2.提供施工期间的水源、电源
3.不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，甲方负责到有关部门办理相应的审批手续或双方商量以后再确定
4.甲方参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，工程竣工验收。
第四条乙方工作
1.施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工作
2.严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境
3.保证施工现场的整洁，工程完成后，负责清扫施工现场。
4.施工过程施工人员发生任何安全事故，均由乙方负责。
第五条工程变更
工程项目或施工方式如需变更，双方就协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第六条材料供应
按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料送到施工现场前通知甲方，双方共同验收，方可用于施工。
第七条工期延误
1.对以下原因造成竣工日期延误，经双方确认，工期相应顺延
a)工程质量变化
b)不可抗拒力
d)甲方同意工期顺延的其他情况
2.因乙方责任不能按期完工，工期不顺延。因乙方原因造成工程质量存在的问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第八条工程验收和保修
1.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。工程尾款在工程交工后7天内结清，办理移交手续
2.本工程自验收合格后，双方签字之日起保修期为________年，并追踪保养服务，验收合格后，乙方向甲方填写工程保修单。
第九条工程款支付方式
工程验收合格后，甲方向乙方支付所有工程款。
第十条违约责任
1.合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关规定，受到罚款或给对方造成经济损失，由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失
2.未办理有关手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责
3.因一方原因，造成合同无法继续履行时，由责任方赔偿对方相应的经济损失
4.由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不顺延
5.由于乙方原因致使装修工期延误，每延误一天向对方支付违约金。
第十一条附则
1.本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效
2.合同签定后工程不得转包
3.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份
4.合同履行完后自动终止
甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________
代表(签字)：______________代表(签字)：______________
________年________月________日
第六篇：房屋漏水赔偿协议书
甲方：__________
乙方：_________
甲、乙双方于_________年_________月_________日签订《漏水赔偿协议书》，由于釜山料理厨房区域防水问题导致东田造型楼板受潮漏水，使其营业受到一定的影响。为了妥善解决相关事宜，减少乙方因漏水而受到的损失，经甲、乙双方协商，达成如下协议：
第一条 关于现场顺利施工的问题：
1．乙方必须保证在今后的营业过程中，不在发生漏水现象，否则将再次给予维修赔偿。
2．自签订协议书之日起，不得已任何借口为理由反悔。如出现毁约问题，甲方有权不给予赔偿，乙方应承担由此造成误工损失，并赔偿甲方双倍于协议金额的赔偿金。
3.本协议甲方一次性支付乙方漏水补偿，为最终赔偿金额。
第二条 关于赔偿问题：
根据相关文件规定，双方协商一致通过，甲方同意赔偿乙方 元：
第三条 其他
本协议具有相同法律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
推荐专题： 房屋漏水维修协议书