千文网小编为你整理了多篇相关的《油漆质量赔偿协议书范本(范文6篇)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《油漆质量赔偿协议书范本(范文6篇)》。
甲方:__________
乙方:__________
经双方协商一致,现__________(甲方)与__________(乙方)就赔偿事宜,本着平等、自愿、公平原则,经友好协商,达成如下协议:
一、乙方房屋因______年______月至______年______月期间,甲方所租房屋(______小区______栋______单元______号)地面防水效果不佳,造成乙方房屋客厅天花板小面积(约______平方米)出现水渍,脱落现象,双方就上述损失数额协商达成一致,共计____________元。
二、经双方签署协议后,甲方一次性支付乙方赔偿费用合计人民币________元(大写________元整)。
三、上述费用支付给乙方后,由乙方自行安排处理,其安排处理的方式后果不再与甲方有任何关系。
四、甲方履行赔偿义务后,乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。
五、甲方履行赔偿义务后,此事处理即告终结。甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿的结果亦有乙方自行承担,甲方对此不再承担任何责任。
六、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。
七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
八、本协议为一次性终结处理协议,本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字、捺手印后生效,双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。
甲方(签字)乙方(签字)
______年____月____日______年____月____日
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对签定工程质量保修书。
一、工程竣工后回访制度
1、乙方所完成的工程,在通过有关部门竣工验收后,在质量保修期内,应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访,知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷,便于双方总结经验,在以后的工程施工中得以解决提高。
2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次,直至质量保修期届满。
3、回访对象为:甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。
二、工程质量保修范围和内容
1、乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷,及由于乙方维修造成业主的相关损失,均属于乙方保修责任范围,不属于甲方责任。
三、质量保修期
保修期限为壹年,实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。
四、质量保修金:
本工程质量保修金按本工程结算总价的_____%计取。
五、质量保修金的返还:
质保期满壹且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。
六、质量保修责任
1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题,乙方应免费维修、更换;如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏,乙方负责有偿维修(只收取材料费,不收取人工费)。
2、保修期内更换的'配件必须是原厂商生产的新配件,换下的配件属于乙方的财产,更换上去的配件则成为甲方的财产。
3、在保修期内,一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修,发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
4、发生下列情况时,甲方可委托他人修理,因此产生的一切费用(包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失)由甲方直接从质量保修金内扣除,不足部分由乙方在5日内补足,并补足原有的质量保修金:
(1)乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复;
(2)乙方对同一部位经两次维修仍未修复的
5、质保期内如出现设备、材料更换情况,则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。
6、在保修期内,由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题,责任均由乙方承担。
7、若因乙方拖延,推诿而导致业主一切损失的,或因此造成甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)经济损失和法律责任时,而相关质保金总额又不足以支付的,甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)有权向乙方追索,直至向人民法院提起诉讼。
8、乙方每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净,并取得业主和甲方(或物业公司)的验收签字。
9、以上保修期保修回访记录,以及乙方是否履行保修责任,最终以业主和甲方(或物业公司)签字认可为准,若无业主和甲方(或物业公司)签字,甲方将拒付应付的保修金。
本工程质量保修书作为施工合同附件,与施工合同具有同等的法律效力,其有效期限至保修期满。
(甲方):
(乙方)
法定代表人或委托代理人(签字):
法定代表人或委托代理人(签字):
联系电话:
联系电话:
经办人(签字):
经办人(签字):
合同签订时间:____年____月____日
发包方(以下简称甲方):住所:承包方(以下简称乙方):住所:风险提示:发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。甲方的__________项目油漆工程,现由乙方承包。为明确双方的职责,分工协作,更好的互相配合,确保工程安全、质量和文明施工顺利按期完成,并结合本工程的具体情况,经甲乙双方友好协商,一致同意后签订以下条款,双方遵照执行。
一、工程概况
1、建设单位:
2、工程名称:
3、结构类型:
4、工程地址:
5、承包范围:
6、工程造价:
7、付款方式:
8、油漆工班组长:
二、承包工程内容内墙:保持平整度阴角层高下线包边_____,_______元平方。外墙:两底两涂,拉毛,用高级弹性外墙乳胶漆,__________元平方;若不含外墙乳胶漆材料则__________元平方。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
三、质量要求按甲方要求,乙方必须按_________________标准施工。文明施工、争创优质工程,若出现油漆质量问题给甲方造成损失的,由乙方全部负责,赔偿甲方由此造成一切损失。
四、工期风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的.,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、计划开工日期________年____月____日,计划完工日期________年____月____日,共____日历天。
2、在施工中乙方必须严格执行甲方制定的施工计划进度。由于乙方造成工期延期,每天扣款_______元。由于其他情况造成工期拖延时,乙方必须征得甲方的书面同意。
五、安全管理
1、乙方在施工期间,必须保证民工安全施工和文明施工。
2、进入施工现场必须戴好安全帽,认真执行各项安全措施,严禁在施工处吵闹打骂,若发生刑事案件、火灾、盗窃等事故,由乙方负责及处罚。
3、由于乙方在施工中管理不善,违章、违纪等造成的工伤事故,均有乙方承担,甲方负责有协助抢救义务的责任。
4、乙方人员不得在工地、生活区内打架闹事,否则对当事人罚款______元,对乙方罚款___________元,并视情节轻重,将当事人送有关公安机关处理。
5、乙方人员必须认真执行本项目各项规章制度,违者按项目处罚条例对其处罚。
六、乙方义务
1、乙方聘请的工人必须持有相关证件,国家规定需要具备资质的,则应该有相应资质。
2、乙方必须确保聘请的工人身体健康,符合施工的要求,如因施工人员自身身体不适合本工作而引发的疾病,后果均由乙方承担。
3、乙方须定期对民工进行安全生产、文明施工思想道德教育,要跟踪管理、发现问题及时解决,要搞好施工现场卫生,注意节约用水、用电,积极参加甲方召开的安全会议。
4、乙方在施工期内应做好产品保护工作,兼顾本道工序移交前的保护工作。每道工序验收时,及时组织工人配合甲方、监理、业主的验收,配合不及时而造成的费用由乙方承担。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
八、违约责任在本合同履行过程中,任何一方有违反本协议的行为均属违约,违约方须对守约方承担相应的违约责任。
九、争议解决在合同履行过程中,甲乙双方对本合同的条款或者施工遇到的问题发生争议,应本着友好协商的方式解决,协商不成的,任何一方都可以向有工程所在地、合同签订地的法院起诉。
十、附则本协议经双方代表签字后生效,到工程完工后失效。本协议一式_______份,甲乙方各执_______份。
甲方:代表人:签订地点:签订日期:乙方:责任人:签订地点:签订日期:
委托方(以下简称甲方):
施工方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就劳务合作事项协商一致,订立本协议。
第一条
1.工程名称:单位2.承包范围:主要门扇喷漆、其次原有磕掉色的修点色。
第二条合同价款
1.工程总量:门扇共计扇。
2.合同单价:元/扇。
3.工程总造价:¥元、大写:¥
第三条分包项目
包清工、油漆和小型工具均由乙方承担。
第四条工程款的结算和支付
1.结算依据:本工程合同的相关条款
2.结算方式:
(1)人、料、工具进入施工现场时甲方支付给乙方工程总造价的`40%、即元。
(2)施工完成总工程的1/4时甲方支付给乙方工程总造价的10%、即元。
(3)施工完成总工程的1/3时甲方支付给乙方工程总造价的10%、即元。
(4)施工完成总工程的2/3时甲方支付给乙方工程总造价的30%、即元。
(5)施工完成总工程的3/4时甲方支付给乙方工程总造价的5%、即元。
(6)施工完成总工程时甲方支付给乙方剩余工程总造价的5%、即元。
第五条甲方的权利和义务
甲方要配合乙方的工作、工程款及时到位,确保乙方的工具、料、工人的安全。发现质量问题及时和乙方协调。不能随意增加工程量和其它事项。
第六条乙方的权利和义务
乙方要配合甲方的工作、工程款到位后及时开工,认真施工确保质量,发现问题要和甲方及时沟通协调。
第七条协议争议的解决
在履行合同的过程中发生争议时,双方先有好协商解决,协商不成可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
第八条违约由任
1.无正当理由,甲方在应付款日期不付款,在乙方催促是仍不付款,乙方有权停止施工,由此造成的后果由甲方承担。
2.甲方未按合同规定付款,或由甲方造成工期延迟完工,造成后果由甲方承担。
第九条本协议书一式二份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效,完工后自动终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
身份证号:身份证号:
联系电话:联系电话:
签字日期:____年____月____日
签字日期:____年____月____日
甲方(委托方):
地址:
法定代表人:
乙方(承修方):
地址:
法定代表人:
鉴于甲乙双方就______项目(以下简称“项目”)达成合作,乙方负责该项目的施工或产品供应,并承诺提供相应的质量保修服务。为明确双方在项目质量保修期内的权利、义务及责任,依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经友好协商,达成如下质量保修协议:
一、保修范围与期限
1.1保修范围:乙方对所承建/供应的项目范围内的一切工程(或产品)质量问题进行保修,具体包括但不限于结构、材料、工艺、设备、电气、给排水、装修等。
1.2保修期限:自项目竣工验收合格并交付使用之日起,乙方提供年的免费质量保修期。对于法律、法规或行业标准有更长保修期要求的特定部分,按照相关规定执行。
二、保修责任
2.1在保修期内,如因乙方原因导致的工程质量缺陷,乙方应无条件进行维修或更换,由此产生的.费用由乙方承担。
2.2保修期内接到甲方或用户关于质量问题的通知后,乙方应在______小时内响应,并在______日内完成维修或更换工作。如遇特殊情况需延期,须提前告知甲方并征得同意。
2.3保修期内,如因乙方未及时履行保修责任,导致甲方或用户自行修复或委托第三方修复的,乙方应承担全部费用,并赔偿因此造成的损失。
三、保修程序
3.1甲方或用户发现质量问题后,应及时书面通知乙方,说明问题的具体情况及位置。
3.2乙方接到通知后,应立即组织人员到现场核实,确认属于保修范围且确因乙方原因导致的问题,应立即制定维修方案并实施。
3.3维修完成后,乙方应书面通知甲方进行验收。验收合格,甲方签署验收单;验收不合格,乙方应继续整改直至合格。
四、其他约定
4.1保修期满后,乙方仍应按市场价格提供有偿维修服务。
4.2本协议未尽事宜或在保修过程中出现争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
五、协议生效与终止
5.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至保修期满且双方履行完毕各自义务后终止。
5.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
日期:日期:
业主(以下简称甲方): 联系电话:
施工队(以下简称乙方): 联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同
一、 工程概况
工程地址:
使用面积: 室 厅 卫 阳台 厨
二、 价格
清包工费: 元,大写:
其中 水电工 元
木工 元
瓦工 元
油漆工 元
垃圾清运费 元
材料搬运费 元
三、 付款方式
1、施工队进场,预支生活费: 元
2、木工完成,付 元
3、瓦工完成,付 元
4、工程竣工,付 元
5、保修金 元,从竣工之日起半年后支付。
四、 设计
1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作
2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可
五、 材料
1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失
2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用
3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票
4、 乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失
5、 乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性
6、 乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场
7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程
8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作
9、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现偷窃现象,按材料价格加倍从人工费中扣除
六、 工期
从 年 月 日起至 年 月 日止,工期为 天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费 元/天
七、 材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运
八、 垃圾清运
1、 垃圾袋装化
2、 垃圾应日日清
3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
九、 劳动力管理
1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件
2、 未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜
3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用
4、 乙方应具备在上海市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担
5、 乙方指定由 为工地现场负责人, 为替补负责人
6、 在合同价内,乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料
7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持2人以上的施工人员
8、 未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工
十、 施工机具
1、 乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费
2、 因工具所产生的`易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半,甲方代购,在工程完工后结算
十一、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火
2、 现场禁止吸烟
3、 油漆材料必须和其他材料分开放置
4、 工人着装必须干净整洁
十二、维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在一年内无偿维修
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修
3、 若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除
十三、合同附件
1、 施工项目清单
2、 双方认可的报价单
3、 乙方开出的材料采购清单
十四、合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼
甲 方: 乙 方:
签 章: 签 章:
签约日期: 签约日期:
推荐专题: 打架赔偿协议书 工伤赔偿协议书 油漆质量赔偿协议书范本