千文网小编为你整理了多篇相关的《货车挂靠协议书格式》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《货车挂靠协议书格式》。
甲方(购车方):
乙方(售车方):
根据《_____》的相关规定,甲、乙双方经过平等、友好协商一致,就乙方将其所有的_____转让给甲方的相关事宜,达成如下协议,以兹共同遵守:
1、乙方将以下自有三辆货车转让给甲方。
1.1解放牌__________型号货车一辆,(车牌号:__________,发动机号:_____,识别代号:__________)
1.2解放牌__________型号货车一辆,(车牌号:__________,发动机号:_____,识别代号:__________)
1.3解放牌__________型号货车一辆(车牌号:________.发动机号:________,识别代号:__________)
2、乙方应保证其对转让_____享有完整的所有权。乙方在交付汽车时应当提供完整的_____手续,并说明该车的现状。
3、甲方在购车时应认真检查乙方所提供的_____证件、手续是否齐全。并且应对所购_____的功能及外观进行认真检查、确认。甲方在购买该车后,自行负责_____的维修,及相关规费的缴纳。
4、因双方交易_____为旧机动_____,故双方签定协议时均对车身及发动机工作状况表示认同;甲方对三辆货车外观及车内质量状况已充分了解并无任何异议且自愿购买。
5、甲方付清乙方所有的'款项后,乙方配合甲方办理登记过户手续,过户费用由甲方承担。
6、交付后,该车的所有权及一切权益、风险等均归甲方承担。因该车引起的一切交通事故,交通违章罚款等行政规费、_____费、车船税、人身损害赔偿责任等均由甲方单独承担,与乙方无任何关系。
7、如在该车交付后,甲方转买该车,此后发生的一切纠纷、赔偿等事宜均与乙方无关。
8、如双方发生争议,起诉至乙方所在地人民法院处理。
9、本合同一式三份、甲方执一份,乙方执二份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
甲方:____________________________
电话:____________________________
传真:____________________________
乙方姓名或单位名称组织代码:______
身份证号:________________________
电话:____________________________
地址:____________________________
邮编:____________________________
联系人电话:_____________________
为适应货运市场发展的需要,本着互惠互利的原则,乙方自愿将车型:________车号:________发动机号:________________车架号:________吨位:________吨的货运车辆一台挂靠甲方经营。现双方协商一致,签订本协议:
一、车辆落户
乙方自有货车以甲方名称登记上户,车辆落户登记不是产权登记或产权转移,车辆产权仍属乙方。车辆落户后,车牌号为:_____。
二、挂靠期限及责任
2.1 车辆挂靠经营期限:________年________月________日至________年________月________日止;在此期间,乙方自愿落户或离户,如乙方离户甲方随时为乙方办理过户手续。
2.2 本挂靠协议不是劳务合同,乙方及其所聘请、雇佣的人员不属甲方职工,不享受甲方职工待遇,与甲方不存在劳动用工关系;车辆安全运行,运输车辆货物安全、货运货源、车辆收入、各项费用支出等事宜均由乙方自行负责。
2.3 车辆过户挂靠过程中不需移动;次年挂靠车辆年检由落户所在地车管所出据委托年检书,挂靠车辆凭委托书在车辆运行所在地就地年检。年检完成后,把乙方车管所车辆年检回执单寄回甲方,由甲方交付落户所在地车管所存档即可。
三、挂靠费用
3.1 养路费、运管费、管理费、营业税、落户费、车船使用税、工商管理费、二级维护费收费标准:养路费每吨/月________元,运管费每吨/月________元,管理费每吨/月________元,营业税每车每年________元,落户费每车________元其中含换证费________元落户时需一次性交纳车主也可根据自身情况决定是否交纳。车船使用税________元吨/年,工商管理费________元车/年,二级维护费每年交纳两次,每次________元。
3.2 养路费、运管费、管理费、营业税、落户费、车船使用税、工商管理费、二级维护费、交纳期限:每次养路费运管费交纳必需提前 天把款汇到甲方指定的养路费征稽所帐户内;管理费汇到甲方帐户内,营业税;落户费在落户完成后必需一次性支付甲方,二级维护费每半年交纳一次,车船使用税;工商管理费;在车辆年检时交纳。
四、车辆保险
4.1 必须购买的.保险:车辆第三者责任保险乙方必须购买,投保金额最低为¥________万元,乙方在给甲方邮寄各种档案时必需将第三者责任保单原件交付于甲方。
4.2 期限:乙方必需在第二年第三者责任保险到期一个月前,由甲方指定保险公司为乙方购买第三者责任保险,费用由乙方自理,如不交纳甲方有权________不出据年检手续及停止为乙方购买养路费或终止本合同。
五、乙方自理费用
5.1 乙方车辆在挂靠期间发生的所有费用;
5.2 乙方以及所有乙方雇佣的人员在挂靠期间发生的行政、民事、刑事责任及各种纠纷所产生的费用;
5.3 车辆购置税、本协议进行公证的费用及未明确规定的其他费用。
5.4 车辆转户时所发生的转户费用.
六、协议期满
挂靠协议期满,经双方协商后,如乙方愿意继续挂靠,与甲方另行签订挂靠协议;如乙方不愿继续挂靠,与甲方结清相关手续及费用并将牌、证退还甲方后,甲方可为乙方出具办理车辆过户所需手续,过户费用乙方自理,双方终止本协议。
七、违约责任及责任承担
7.1 甲方
甲方在车辆挂靠经营期间因自身原因提前终止本协议,视甲方违约,在乙方交回甲方提供的牌、证后,甲方赔偿乙方三个月的挂靠管理费;并将乙方挂靠车辆过户至乙方指定的运输公司,费用由甲方承担。
如乙方在经营运输过程中,出现各种交通事故、商务事故,所造成的人员伤亡、车辆损毁,货物损坏、灭失、被盗、被抢、由此产生的全部责任和损失以及由此造成的所有费用均由乙方承担甲方仅承担协助乙方处理。
7.2 乙方
向甲方交纳养路费管理费运管费及相关费用须提前 天交纳,若不按时交纳费用,影响车辆行驶并因为此项造成乙方损失由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。乙方承担在经营运输过程中的各种交通事故、商务事故,所造成的人员伤亡、车辆损毁,货物损坏、灭失、被盗、被抢的全部责任和损失以及由此造成的所有费用。
八、免责条款
遇国家有关行政部门政策变化及不可抗巨造成协议不能继续履行的,双方均不构成违约。
九、如有未尽事宜,双方可协商解决并签订补充条款,补充条款与该协议具有同等效力。双方可根据各种政策变化,经过协商达成新的经营协议。如发生纠纷,双方协商解决,协商不成,可起诉至甲方所在地人民法院。
十、本协议壹式叁份,甲方贰份,乙方壹份,经双方签字(盖章)后生效。
甲方(盖章):________ 乙方(签字):________
签字:________________ 身份证号:____________
_____年_____月______日 ______年_____月_____日
甲方:_________________车主
乙方:______________
经甲乙双方协商一致,订立如下协议,一期共同遵守。
1、甲方自愿约乙方共同拥有货车一部(_______________牌_______________型号已经行驶_______________公里)车况良好,仍在行驶中。
2、经_______________物价局审核,车辆作价十万元,甲乙双方各伍万元。故乙方在签订本协议后,付给甲方人民币伍万元。有第三方(_____________)在场负责监缴。
3、甲方仍为车主,所有手续一应俱全;乙方负责驾驶。
4、运输所得,扣除所有费用(包括油料、驾驶员工资、维修费、过路过桥费、审车、牌照等等)利润按五五分成。
5、承接运输任务,甲方做好记录,运输途中费用,乙方及时交由甲方记录,每月核算一次,年终决算分红。分红不超过净利润的80%。必须预留部分周转资金和风险金。
6、甲方责任、义务
________________________
7、乙方责任、义务
________________________
8、关于意外事故的处理
________________________
9、出现纠纷时,约第三方(_____________)在场,双方协商解决,协商不成,可由地方仲裁机构予以仲裁或者起诉到人民法院进行判决。
10、本协议一式三份,甲乙方各执一份,第三方(_____________)执一份备查。
本协议未尽事宜,另行协商,签署补充协议,与本协议具有相同法律效力。
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方(委托方):
乙方(承包方):
为确保甲方与建设单位签订的工程工作项目《建设工程施工合同》全面、按期、保质完成,明确甲乙双方的权利义务,依据国家相关法律、法规,双方就该工程项目联营承包事项经平等互利协商一致订立本合同,以资共同遵照执行。
第一条授权委托
甲方将本公司与建设单位签订的工程《建设工程施工合同》全部内容授权委托乙方具体履行。乙方作为甲方派该项目的委托代理人,代表甲方同建设单位全面履行。
第二条承包原则
严格执行公司关于确保工程质量和安全的方针,保证工期按时完成,遵守甲方各项工程项目管理规定和本合同约定并全面贯彻执行,确保《建设工程承包合同》各项义务得到全面履行。乙方违反上述原则经甲方指出不能纠正的,甲方有权随时解除本合同。
第三条委托承包工程项目情况
1、工程名称:_____。
2、结构类型:框架结构。
3、建筑面积:_____m2
4、工程总价(合同价款):约_____万元大写:_____
6、质量要求:见甲方与建设单位签订的合同
7、合同工期:见甲方与建设单位签订的合同
8、承包范围:见甲方与建设单位签订的合同
9、结算方式:见甲方与建设单位签订的合同
第四条承包方式
乙方按工程总造价的2%上缴给甲方,作为甲方项目管理费;另外在签定本合同之日缴纳合同总价的作为乙方的保证金(无重大质量事故、安全事故、文明施工、管理到位、不拖欠农民工工资、技术资料完善等)待工程竣工验收合格后,无上述现象发生,甲方无息退还给乙方。税金、劳保、交易费、保险等需施工单位承担的费用均由乙方承担,详见第六条第1款。
第五条乙方承包义务
乙方保证完成以下承包指标:
1、工期:开工日期以甲方通知为准
2、工程质量标准:见甲方与建设单位签订的合同
3、工程施工期间,乙方依据甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》、建设单位工程管理细则、关于质量、成本、工期控制指标和安全文明施工等各条款,代表甲方逐项全面履约。对经甲方同意并与业主增补的协议,乙方也要全面履约。乙方必须配备持证上岗的专业技术人员(包括技术员、安全员、施工员、质检员)。甲方对项目另有要求标准的,以双方签订的补充协议为最终责任依据。
4、安全、文明施工要求:依据甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》及建设单位工程管理细则。
5、技术档案与合同有关的经济整理与移交:为了完善工程技术资料,乙方所承包的工程技术资料按照统一地标格式制作,由乙方完成,乙方必须按时报送所需要送检的试验报告,如逾期不报或试验报告达不到标准要求的,所发生的一切费用由乙方承担。
6、工程债权、债务的清理:该工程的债权、债务由乙方全面负责进行清理,该工程的所有债务由乙方负责偿还。
第六条、管理费上交及税费缴纳
1、乙方应缴纳的费用:
①项目管理费:2%;
②税金:工程总价的5.365%(税金如乙方缴纳,甲方不扣除),其中:地方所得税按照工程所在地税务部门规定执行;
2、工程款根据甲方与建设单位签订的建设工程合同确定的'工程进度款支付比例,必须由甲方财务开具发票或收据向付款单位直接收款,进入甲方指定的专用帐户:开户行户名:,开户行为:,帐号为:_____,甲方按每次实际收取工程款(进度款)金额扣除乙方应缴的第1条所列各项费用后,其余全部向乙方转付并由乙方支配使用。
3、税金的缴纳:乙方按进度款的5.365%(含税金、外经证)向甲方缴纳后甲方负责配合乙方开具外经证及税票。
4、该工程施工成本的帐务处理由乙方完成并于每季度向甲方交账一次,如乙方不能按要求完成,工程施工成本所需发票(例如原材料、劳务费等所有)甲方有权按国家规定税率从乙方工程款中扣除。
第七条、甲方的权利和义务
1、负责监督、检查乙方对本承包合同的履约情况。
2、负责检查项目部的经营过程,严格进行施工过程中质量、安全、文明施工的监督,检查各项技术方案的归档及报送,对不按时报送的项目,按规定给一定的经济制裁。
3、项目完工后,通过五方认证,无安全事故、无质量隐患,质量达到合格,按国家质量保修规定进行结算。
4、尊重并维护承包人依本合同取得的承包经营权,保证承包人在不违反国家施工规范规定的情况下正当行使管理权力。
5、乙方如果签订劳务分包合同,甲方积极配合给予盖章。
6、负责向乙方提供项目部技术专用章壹枚。
第八条、乙方的权利和义务
1、依据本工程承包经营合同中的内容、权限范围和各项指标,进行自主经营管理,确保上交,全面履行《建设工程施工合同》各项义务。
2、按规定建立健全各种原始记录,向甲方报送有关报表。
3、实行安全生产,加强安全管理。必须为现场所有施工购买意外伤害保险。如施工过程中发生现场人员人身伤亡事故,应当立即向甲方书面报告,由乙方负责处理并承担所发生的医疗、赔偿等全部费用。
4、乙方未经甲方同意,不得擅自以甲方的名义对外签订合同,禁止将本工程转包,如发生转包,甲方可随时与乙方解除本合同,同时乙方因安全、文明生产、质量给甲方造成声誉影响和工程进度滞后,建设方罚款,甲方有权追究一切责任,并赔偿甲方的经济损失。
5、严格管理工程技术、经济资料,做好施工过程中的变更签证和技术核定工作,按要求组织施工,并做好资料收集、整理、立卷、归档工作。
6、乙方在履行甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》时,有权代表甲方同建设单位签订不损害甲方利益的会议纪要、变更签证、补充协议、有关通知、工程结算。但因此可能给甲方造成损失或影响甲方信誉的,必须事先得到甲方的同意,否则,甲方有权向乙方全额追偿损失。
7、不得拖欠农民工工资,乙方在项目管理中应建立农民工工资支付保障机制,在收到劳务队提交的上一期农民工工资发放表并核实确经本人签字后,方可支付下一期劳务费,以确保农民工工资按时发放。如乙方不能按时支付农民工工资,甲方有权从工程进度款中直接拨付,乙方无条件配合。
8、负责工程拖欠的清理、对停、窝工损失的索赔。需甲方出具手续的,由甲方出具,其后果、费用均由乙方负责。
9、工程承包经营期间所欠的材料、劳务、租赁等费用,由乙方自行负担。如因乙方违约给甲方造成损失的,乙方应予赔偿。如乙方不能按时及时足额支付各项费用,甲方有权从工程款中直接拨付,乙方无条件配合。
10、甲方积极配合乙方完成招投标工作,所发生的费用均由乙方承担。
11、乙方应承担工程施工过程中发生的所有税费,与甲方无关。
12、所有工程结算均由乙方同建设单位完成,甲方配合。
第九条有下列情形之一,甲方有权解除合同,并且乙方承担相应违约责任。
1、乙方未按时足额向甲方交纳项目管理费,经甲方通知后仍然不上交的。
2、乙方未按约向甲方交纳保证金。
3、乙方未经过甲方直接从建设单位领取工程款,经甲方通知后拒不改正,并拒不按比例向甲方交纳管理费。
4、乙方擅自将本工程转包或分包。
5、乙方发生严重质量问题或重大安全事故。
6、乙方擅自以甲方名义进行对外活动。
第十条违约责任
1、双方严格履行合同约定的权利、义务,如单方违约,造成的损失由违约方负责并承担因违约后果所发生的费用,并处罚相应金额10%的罚款。
2、甲方对乙方违反本项目工程质量、安全管理规定造成事故的,或经甲方指正拒绝整改的,甲方应追究乙方责任,情节严重者解除本合同,罢免乙方的项目经理职务。
3、乙方在承包过程中违反本合同约定的义务,由乙方向甲方按合同总造价的3%向甲方支付违约金。
第十一条工程印鉴的刻制和使用
甲方提供给乙方的项目技术专用章,由甲方备案,乙方领用。该专用章乙方仅限于工程资料使用,不得用于对外任何经济合同,否则追究乙方法律责任,乙方需加强对印鉴的管理,专人保管,并做好每次的用章登记管理,以供甲方备查,如发现乙方违规使用,甲方有权随时收回印鉴。
第十二条争议的解决
双方约定:如本合同在履行中双方发生争议时,由双方协商解决,并就协商结果订立补充协议,本合同具有同等法律效力。协商不成的,通过甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十三条:合同生效条件
本合同一式四份,甲方两份,乙方两份,自双方签字盖章、保证金交纳后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方(被挂靠单位):北京辕邦物流有限公司
甲方单位法人:
身份证号码: 联系电话:
乙方(车辆所有人):
身份证号码: 联系电话:
乙方为适应货运市场发展的需要,请求将车辆挂靠登记在甲方名下,甲方同意乙方请求。为明确有关事宜,双方签订合同如下:
一、挂靠车辆基本情况
乙方挂靠车辆车型为: ,发动机号码为: ,车牌号为:
二、挂靠车辆所有权、使用权和收益权
乙方车辆以甲方名义进行登记,仅是为了便于营运,登记后的车辆所有权、使用权和收益权仍属于乙方。
三、车辆挂靠期限
乙方车辆挂靠期限: 至 止。
本合同不属于劳动合同,车辆挂靠期间,乙方及乙方雇佣人员不属甲方职工,不享受甲方职工待遇,与甲方既不存在劳动合同关系,也不存在事实劳动关系。
四、甲方责任
如乙方及其所挂靠的车辆无违规、违纪、违法行为,甲方协助乙方办理车辆检测、买卖过户、保险等相关手续,但应交纳的税费由乙方承担。
五、乙方责任
1、承担与挂靠车辆有关的一切税费及违规罚款。
2、承担所聘请、雇佣的驾驶员等相关人员的一切费用
3、承担因挂靠车辆引起的事故相关责任和事故处理所需费用。
4、承担本合同虽未明确,但与挂靠车辆有关的其他费用。
六、安全管理
1、乙方必须遵守交通法规,参加交通管理部门组织的安全教育,定期对车辆进行保养,按规定接受检测;车辆未经检测或不符合安全行驶规定,甲方有权制止挂靠车辆运行。
2、乙方车辆必须投保机动车交通事故责任保险和第三者责任险,第三者责任险保额不少于50万元,免赔也应投保。如发生交通事故,保险公司理赔不足部分,也由乙方承担,甲方不承担任何责任。
3、车辆挂靠期间,未经甲方同意,乙方不得擅自将车辆改型、改造、转让或变卖,否则,甲方有权收回车辆牌、证,终止挂靠。
七、车辆运行
1、必须遵守交通法规,禁止人货混装或从事违法活动。
2、对挂靠车辆驾驶员违规违纪违法的职务行为,乙方承担连带责任。
八、其他
1、合同履行期满如乙方车辆继续挂靠,经甲方允许后,挂靠合同另行签订。
2、挂靠车辆如发生营运纠纷和交通事故,需要甲方协助处理或按照法律规定甲方应当参与处理的,所需费用均由乙方承担。
九、未尽事宜处理
本合同未尽事宜,按法律法规和甲方后续书面协定执行。
十、合同份数及生效时间
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,甲方盖章、乙方签字后生效。
甲方: 乙方(单位法人签字并加盖单位公章):
年 月 日
转让方(甲方):_________________
受让方(乙方):_________________
一、甲方将车主______的.______货车,牌号______,发动机号____________,车架号____________转让给乙方,双方达成成交总额为(人民币)____________(大写______)。
二、甲方应对该车手续及车辆的合法性负责(包括该车在______年_________________月_________________日前所发生的一切交通事故及经济纠纷)。该车自交车之日起(时间______年__________月___________日起)所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责与甲方无关。
三、该车若须办理过户事宜,过户费由______方承担,过户时双方应主动配合办理转户所需手续及车辆。该车自交车之日起,该车以后所需费用均由乙方负责购买(包括养路费、年审费及保险费)。
四、因双方交易车辆为旧机动车车辆,故双方签定协议时均对(车身及发动机工作状况表示认同)。
五、备注(未尽事宜双方约定处理):_________________。
六、该协议书一式两份,双方签字生效,双方不得违约,不得对成交金额提出异议,不退车及车款。
甲方:_________________
乙方:_________________
日期:_________________