千文网小编为你整理了多篇相关的《授权委托书(合集)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《授权委托书(合集)》。
第一篇：授权委托书
本授权委托书声明： 现将 工程授予XXXX建设监理有限公司进行监理工作，并授予监理人以下权利：
一、监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
(1)选择工程分包人的认可权。
(2)对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
(3)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。
(4)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
(5)主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
(6)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
(7)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对于不符合规范质量标准的工序、分项分部工程和不安全施工作业有权通知承包人停工整改、返工。
(8)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
(9)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权。
二、在委托的工程范围内(合同和补充协议)，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争执时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。
特此委托!
授权人(盖章)：
授权日期： 年 月 日
第二篇：11.执行程序中第三人对律师的授权
代为提出、变更、放弃强制执行异议；代为调查取证；代为参加强制执行程序的全过程，并就执行程序中的程序和实体问题发表代理意见；代为签收、转递法律文书，等等。
第三篇：强制执行授权委托书
委托人(单位)： 法定代表人：
受委托人：
工作单位： 联系电话：
受委托人：
工作单位： 联系电话：
现委托上列代理人作为我单位与 纠纷一案
执行程序的代理人。
代理人 的代理权限为： 代为申请强制执行，参与强制执行，参加调解、执行和解，代为签署、接收法律文书，接收标的.物等事宜。
代理人 的代理权限为： 代为申请强制执行，参与强制执行，参加调解、执行和解，代为签署、接收法律文书，接收标的物等事宜。
委托方(签章)：
年 月 日
第四篇：3.一审程序有独立请求权第三人对律师的授权
代为提出、变更、放弃诉讼请求；代为就原告的诉讼请求进行答辩；代为就被告的答辩意见发表意见；代为进行和解、调解；代为起草、签收、转递法律文书，或就起草、签收、转递法律文书转委托于他人办理；代为调查取证或申请法院依职权调查取证；代为申请延期举证；代为申请、变更或撤销证据保全或财产保全，并参加前述保全程序；代为申请、办理与案件有关的鉴定事宜；代为出庭；代为就案件程序及实体问题发表口头或书面代理意见/申请/异议，等等。
第五篇：执行异议授权委托书
授权委托书
委托人：北京皇朝娱乐有限公司 地址：北京市东城区王府井大街2号 联系电话：65248848
受托人： 地址： 联系电话：
因我单位北京皇朝娱乐有限公司与买卖纠纷一案，特委托作为该案诉讼阶段的诉讼代理人。
代理权限：
委托人： 受托人： 年月日
执行案件授权委托书
执行阶段授权委托书
被告代理人授权委托书
执行授权委托书（共20篇）
授权人委托书
第六篇：授权委托书
委托人（名称）：
受委托人姓名:， 性别: ，身份证号： 。 委托范围：我公司全权委托我司员工 收取 。此委托书有效期限从 年 月 日至年 月 日。
本委托书一式两份，受托人签字和委托人加盖公章后生效。
我方委托 收取上述款项，由此引起的经济纠纷与付款方无关。
受委托人（签名）：
日 期：
委托人（公章）：
日期：