首页 > 应用文书 > 承诺书 > 详情页

投标承诺书的模板(优秀范文八篇)

2022-03-01 13:49:58

千文网小编为你整理了多篇相关的《投标承诺书的模板(优秀范文八篇)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《投标承诺书的模板(优秀范文八篇)》。

第一篇:投标诚信承诺书模板

投标诚信承诺书怎么写?下面小编整理了投标诚信承诺书模板,欢迎阅读!

致:

我单位在参加你单位组织的项目编号及名称为资料站的招投标活动中,郑重承诺如下:

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加该项目投标;

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;

三、不与其他投标人相互串通投标报价,不排挤其他投标人的公平竞争;

四、不与相关部门串通投标;

五、不向评标委员会成员行贿以牟取中标;

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假;

七、不恶意压低或抬高投标报价;

八、不在开标后进行虚假恶意投诉。

我单位若有违反本承诺内容的行为,愿意承担法律责任,愿意接受资料站工大依据国家法律、学校相关规定和招标文件做出的处罚。

1、根据已收到盐城市建设局建*路、迎宾路、西环路道路指示牌及综合信息栏的供应、运输、现场安装及维保服务等工作项目的竞价文件,我单位经考察现场和研究贵方的竞价文件后,决定无保留地接受竞价文件所有条款,愿以**(大写)元(小写¥:元)的总价承包本招标范围内的全部项目,并承担任何质量缺陷保修责任。

2、一旦我方中标,我方保*在收到贵单位发出的书面开工通知单后及时组织制作、供应、运输和现场安装,绝不延误本工程的工期,确保在11月15日前完工。

3、如果我方中标,我方将在贵方规定的时间内完成同贵单位签订合同。如果违约,贵单位有权中止我方中标并选择其它中标单位。

4、我方愿意向贵单位无偿提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

5、我方保*:遵守盐城市现行招标投标管理制度,严格按照盐市建字[1998]第17号、盐市建字[1999]第7号文件,处理可能出现的争议和问题。如有违反,贵方有权取消我方的投标资格。

6、你单位的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

第二篇:投标承诺书

1 、对招标文件及合同条款确认程度的承诺

致:中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部

通过对云鹏水电站左岸泄洪(兼导流)隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后,我单位郑重承诺: 完全接受云鹏水电站左岸泄洪(兼导流)隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中,坚决执行上述文件所确定的原则和规定,承担相应的责任并全面履行义务。 此承诺

2.对拟上场的人员、设备物资的承诺

至: 我单位若中标本标段,承诺如下:

一、保证按招标文件进场通知书的要求,以本投标书中所拟投入的人员、设备、物资的安排准时上足劳动力和机械设备、物资,保证全部工程不分包、不转包。如我方未达到贵方要求和自身承诺接受贵方废止中标或解除合同的处理。

二、保证按投标书中的施工组织机构安排___________同志任项目负责人,全权负责本工程建设。保证不让此人兼任其他任何项目的负责人。没有你单位许可,不更换他人,不随意离开现场,确保项目负责人尽职尽责,自始至终地抓好整个项目建设。如有违约愿受贵单位处罚。

三、在签订合同前,保证交纳履约保证金五十万元(现金、支票均可)和机械设备进场,如机械设备未按招标文件和投标书的需求进场,招标单位有权根据标书中的机械设备表,用履约保证金直接给中标单位采购,同时处以十万元罚金。

此承诺

3.对现场文明施工的承诺

至: 我单位若中标本段,对现场文明施工承诺如下:

一、保证按招标单位要求,建两层砖混结构的宿舍楼,布置合理,外表美观。同时保证为现场工程师和监理工程师提供三间现场办公室,每间不小于10m2,并提供必备的办公和住宿设施。

二、业主和有关上级部门临时检查现场,保证按招标单位或驻现场工程师有关要求执行。

三、施工现场保证按招标单位的要求,设置宣传管理栏,标语、彩旗和工程公告牌等。

四、砂、石料场保证硬化地面,库房、加工厂布置合理,符合物资设备管理规定。

五、保证办公宿舍场所地面平整,有排水、防水措施,食堂、厕所卫生做到干净、文明。

对工程质量和内业资料管理的承诺

致:

我单位若中标本标段,对工程质量和内业资料管理承诺如下:对本工程质量实行法人负责制、终身负责制。接受贵单位质量管理,确保全部工程达到业主规定的工程质量验收标准。工程一次验收合格率达到100%优良率达到95%以上,并满足全线创优规划要求。内业资料达到业主及贵单位的管理规定标准。如达不到工程质量标准和内业资料管理规定标准,我方愿接受处罚,其经济损失自行承担。

致:

我单位若中标本标段,对工程工期做如下承诺:保证本标段的工期满足合同规定的要求。如工期滞后,每天自愿受罚20000 元,或接受解除合同退场的处理,由此造成的经济损失自己承担。

  此承诺

  投标单位:

第三篇:投标承诺书

致:XXXXX(招标人名称):

1、根据你方招标工程XXXXXXX工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写)XXXXXXX(小写:元)的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方派出XXX(项目经理姓名)作为本次招标工程的项目经理。

3、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件、答疑(如有时)及有关附件,我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

4、我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。

5、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期XXX日历天内完成并移交全部工程,工程质量。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

6、中标后10天内,自愿将不低于合同总价10%的履约保函或不低于合同总价5%的履约保证金押存在区招标投标交易中心。

7、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期35天内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。

8、除非另外达成协议生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方按照招标文件的要求,提供企业和项目经理业绩表(附后),如我方提供的业绩资料不真实,我方将放弃中标的权利,并承担由此产生的责任。

投标人:(盖章)

单位地址:

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

邮政编码:电话:传真:

日期:

第四篇:投标承诺书

中国电信股份有限公司郑州分公司:

为了积极配合贵单位进行的 郑州电信20xx年网吧专线维护招标项目 招标工作,有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生,确保招标工作的公平、公正、公开,我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求,特向贵单位承诺如下事项:

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解郑州电信分公司招投标纪律,积极配合郑州电信分公司执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标,不隐瞒本单位投标资质的真实情况,投标资质符合规定。

5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券;不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动;不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用;不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向郑州电信分公司涉及招

标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向郑州电信分公司招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8.不向郑州电信分公司涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为,坚决予以抵制,并及时向郑州电信分公司监察部举报(举报电话:65310568)。

10.我们若违反上述承诺,愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标单位:(公章):

法定代表人或授权代理人:(签字)

第五篇:投标承诺书

致xx山市农林水利局:

我公司参加本项目投标,现就有关事项向招标人郑重承诺如下:

1.项目质量达到合格,若因我方原因造成项目质量未达到投标文件所报质量等级,我公司无条件返修并且承担由此给贵单位造成的一切损失及赔偿费用。在工程限定期限内我方不能按照要求进行整改的,贵单位有权终止承包合同,并追究由此一起的一切责任。

保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后查有虚假,同意被废除授标并被没收履约保证金。

2.招标人有权对我公司进行实地考察。我公司保证所提供资料的真实性。保证不借用他人资质投标或出借资质给他人投标,、不使用非法手段获取中标。如存在上述行为,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后发现有上述行为,同意被废除授标并被没收投标保证金和履约保证金。

3.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。若我公司中标,保证按照合同约定的单价进行结算。

4.保证按照招标文件及中标通知书规定签订施工合同及提交履约保证。如有违反,同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

5.若我公司中标,保证不将项目转包,除招标人另有要求外,其它内容均不允许转包或分包,否则贵单位有权终止合同另选施工单位。保证招标人免于承担因我公司违反法律而引起的任何责任。如有违反,同意按有关规定接收行政和法律处罚,同意终止合同并被没收履约保证金。

6.若我公司中标,保证按照投标文件中拟派的项目管理机构组织进场,且服从招标人统一指挥与协调管理。项目负责人每周在现场不少于五个工作日,有事请假。每缺岗一人次罚款1000元,其他管理人员也必须到项目现场(每月不少于25天),否则每天每人次罚款500元。对于不称职管理人员,招标人有权要求中标人更换。

7.若我公司中标,保证按合同、投标文件中的承诺和招标文件规定的条件履行,如未能履行,招标人有权按违约处理。

8.若我公司中标,保证服从招标人的监督管理,配合各责任主体完成职责范围内的工作。

9.若我公司中标,项目用水电及临时道路由我公司负责,费用由我公司自理。

10.若我公司中标,我公司负责在项目中涉及的地方及工农关系等方面进行协调,并承担由此产生的费用。

11.中标文件未规定的项目招标人及中标人在签订合同进行约定或按发生时的实际情况由招标人签字认可。

12.中标人在投标阶段或项目过程中若出现安全、质量事故,拖欠农民工工资现象或有不良行为记录,招标人有权取消其中标资格,接触施工合同,中标人赔偿由此给招标人造成的损失。

特此承诺!

投标人:XXXXX有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人:XXX(签字或盖章)

日期:20xx年3月5日

第六篇:投标保密承诺书

投标保密承诺书

投标保密承诺书(一):

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺:

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标;

二、所带给的一切材料都是真实、有效、合法的;

三、不出借、转让资质证书,让他人挂靠投标,不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标;

四、不与其他投标人相互串通投标报价,不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益;

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

六、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标;

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍,若有分包征得建设单位同意;

八、保证中标之后,按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备,如有违反,同意理解建设单位违约处罚并没收其履约保证金;

九、保证企业及所属人员无行贿犯罪记录;

十、保证参加项目投标的建造师无在建工程,如从相关网站载明该建造师有在建工程信息,在资格审查时须提交工程所在地建设主管部门出具的建造师变更手续或项目竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉,视同参加投标的资格审查提交手续不全,取消中标资格;

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为,保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉资料贴合要求,投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字,并附有关身份证明复印件。

以上资料我已仔细阅读,本公司若有违反承诺资料的行为,自愿理解取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理,愿意承担法律职责。如已中标的,自动放弃中标资格;给招标人造成损失的,依法承担赔偿职责。

开户银行:_______________基本账户:________________

投标单位(公章):___________________法定代表(签字并盖章):__________________

投标保密承诺书(二):

文件编号:

本人应邀参加xx项目___________________的投标商资格预审/评标工作,在此做出如下保密承诺:

1、遵守国家相关的法律和规定。客观、公正地履行职责,对所提出的任何评审意见承担职责。

2、保守投标人的秘密,不透露对投标文件的评审、比较、中标候选人的推荐状况以及与评标有关的其他任何状况。

3、不私下接触潜在投标人,不收受投标人的财物或其他好处。

4、认真学习《投标商资格预审程序》、《设备、材料供货商资格审查程序》等相关文件,按照评标方法对签字投标商或投标商的标书进行综合评估。

5、对所有投标人标书的评定,采取相同的待遇和标准,坚持公平、公正、科学、择优的原则。

6、评选工作结束后,与评选工作有关的资料包括招标文件,评定资料,评定办法等务必全部交回,并承担相应的保密职责。

承诺人(签字):

20XX年XX月XX日

投标保密承诺书(三):

致:XXXXX有限公司

(投标人名称),按竞争性谈判文件要求参加贵单位组织的(项目名称)项目谈判,在此做出如下保密承诺:

1、遵守国家相关的法律、法规。客观、公正地履行职责,对所提出的任何评审意见承担职责、

2、保守招标人的秘密,不透露对投标文件的评审、比较、中标候选人的推荐状况以及与评标有关的其他任何状况。

3、不私下接触招标人,不对招标人进行行贿、恐吓等。

4、未经贵司书面同意,我公司绝不向任何第三方披露或传播招标方向投标方发出的所有文件,不论是竞争性必选之前还是之后发出,投标方均负有保密义务;我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所带给的相关信息和技术资料。

5.如我方有幸中标,本投标保密承诺书将持续生效至本项目完工。

投标人全称(盖章):法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):日期:年月日

投标保密承诺书(四):

致:

我公司(×××××)按竞争性谈判文件要求参加贵单位组织的××××××××××项目谈判,在此做出如下保密承诺:

1、遵守国家相关的法律、法规。客观、公正地履行职责,对所提出的任何评审意见承担职责。

2、保守招标人的秘密,不透露对投标文件的评审、比较、中标候选人的推荐状况以及与评标有关的其他任何状况。

3、不私下接触招标人,不对招标人进行行贿、恐吓等。

4、未经贵司书面同意,我公司绝不向任何第三方披露或传播招标方向投标方发出的所有文件,不论是竞争性必选之前还是之后发出,投标方均负有保密义务;我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所带给的相关信息和技术资料。

5.如我方有幸中标,本将持续生效至本项目完工。

投标人全称(盖章):法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期:年月日

投标保密承诺书(五):

致:xx项目部

为参与xx公司一期改造工程净化工程安装项目系统工程项目的招投标,xx项目部同意向我公司带给有关吉林振澳科技有限公司一期改造工程净化工程安装项目系统工程的相关信息和资料,前提是我公司务必根据本承诺书的规定对所带给的信息和资料严格履行保密职责,并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。我公司同意并进一步做出以下承诺:

一、相关信息和资料的定义

本承诺书所称的“相关信息和资料”是指基于吉林振澳科技有限公司一期改造工程净化工程安装项目系统工程项目的招投标向我公司带给的招标文件资料以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息,无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。

二、保密义务

1、我公司同意严格保密本次项目招投标所带给的工程相关信息和资料。

2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所带给的工程相关信息和资料进行保密,严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所带给的工程相关信息和资料。

3、未经xx项目部书面同意,我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所带给的工程相关信息和资料。由于法律、法规、判决、裁定的要求,或者审核审批的需要,我公司务必透露的,我公司应当事先尽快通知xx项目部拟进行透露及拟透露的资料,其透露资料务必经xx项目部事先认可。同时,我公司应当尽最大的努力帮忙xx项目部有效地防止或限制该等透露带来的不利影响。

三、使用方式和不使用的义务

1、本次项目招投标所带给的工程相关信息和资料只能被我公司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施,我公司不能将本次项目招投标所带给的工程相关信息和资料用于其它任何目的。

2、除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外,我公司不能将本次项目招投标所带给的工程相关信息和资料透露给其它任何人;未经xx项目部的事先书面同意,我公司不得将本次项目招投标所带给的工程相关信息和资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。

3、我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定,并应采取必要措施,确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定,泄露了xx项目部所带给的.工程相关信息和资料,依据本承诺书约定,我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带职责。

四、相关信息和资料的交回

1、当xx项目部以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所带给的工程相关信息和资料时,我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经xx项目部的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。

2、没有xx项目部的书面许可,我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。

五、违约职责

1、我公司如违约泄露本次项目招投标所带给的工程相关信息和资料,应当按照xx项目部的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救,包括采取有效方法对该专有信息进行保密,所需费用由我公司承担。

2、我公司应当赔偿xx项目部因我公司违约而造成的所有损失。

六、保密期限

1、自本承诺书生效之日起,双方的合作交流都要贴合本承诺书的约定。

2、除非xx项目部透过书面通知明确说明

本承诺书所涉及的某项信息和资料能够不用保密,我公司务必按照本承诺书所承担的保密义务在所理解的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密,保密期限不受本承诺书有效期限的限制。

七、其他

1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖,并在所有方面依其进行解释。

2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成,双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。

法定代表人或委托代理人签字:

单位盖章:

X年X月X日

投标保密承诺书(六):

(招标人):

鉴于_________物资采购招投标过程中,涉及到贵公司的商业或技术秘密,为保证秘密不致外泄,我方做出以下保密承诺:

1.此所述及的保密信息是指我方在投标过程中直接或间接获得的所有商业或技术信息(包括口头、书面信息及资料)。

2.我方获得的保密信息只用于本次招标工作,绝不用于其它用途。

3.我方将对从贵公司处得到的信息进行保密管理,采取措施防止信息的全部或任一部分泄露给第三方。

4.我方采取严格措施防止与本次投标工作无关的我方人员接触保密信息,防止其泄露信息,如果发生泄密,我方承担一切相关职责。。

5.我方对内部因工作原因接触到保密信息人员,进行保密教育,防止泄露信息。6.如我方有幸中标,此承诺书将持续生效。

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人:

年月日

投标保密承诺书(七):

鉴于_________物资采购招投标过程中,涉及到贵公司的商业或技术秘密,为保证秘密不致外泄,我方做出以下保密承诺:

1.此所述及的保密信息是指我方在投标过程中直接或间接获得的所有商业或技术信息(包括口头、书面信息及资料)。

2.我方获得的保密信息只用于本次招标工作,绝不用于其它用途。

3.我方将对从贵公司处得到的信息进行保密管理,采取措施防止信息的全部或任一部分泄露给第三方。

4.我方采取严格措施防止与本次投标工作无关的我方人员接触保密信息,防止其泄露信息,如果发生泄密,我方承担一切相关职责。

5.我方对内部因工作原因接触到保密信息人员,进行保密教育,防止泄露信息。6.如我方有幸中标,此承诺书将持续生效。

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人:

XXXX年XX月XX日

投标保密承诺书(八):

致:xxxxx(招标人名称):

1。根据你方招标工程xxxxxxx工程的招标文件、遵照等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写)xxxxxxx(小写:元)的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修职责。

2。我方派出xxx(项目经理姓名)作为本次招标工程的项目经理。

3。我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件、答疑(如有时)及有关附件,我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

4。我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。

5。一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期xxx日历天内完成并移交全部工程,工程质量。严格执行中有关工程保修条款。

6。中标后10天内,自愿将不低于合同总价10%的履约保函或不低于合同总价5%的履约保证金押存在区招标投标交易中心。

7。我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期35天内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。

8。除非另外达成协议生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9。我方按照招标文件的要求,带给企业和项目经理业绩表(附后),如我方带给的业绩资料不真实,我方将放弃中标的权利,并承担由此产生的职责。

投标人:(盖章)

单位地址:

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

邮政编码:电话:传真:

日期:

投标保密承诺书(九):

致:xx公司

(以下简称“我司”)期望参与xx公司(以下简称“贵司”)的“XXX项目”(以下简称“本项目”)建设。在本项目投标过程中,贵司同意向我公司带给有关本项目的相关信息和技术资料,前提是我公司务必根据本承诺书的规定对所带给的信息和资料严格履行保密职责,并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。为了对保密信息予以有效保护,我公司同意做出以下承诺:

一、相关信息和资料的定义

本承诺书所称的“相关信息和技术资料”是指基于重庆三峡银行有限公司同城灾备建设总集成与服务器类产品采购项目的招投标向我公司带给的招标文件资料以及有关本项目实施过程中涉及的全部未向社会公开的信息,无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。

二、保密义务

1.我公司同意严格保密本次项目招投标所带给的相关信息和技术资料。

2.我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所带给的相关信息和技术资料进行保密,严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所带给的相关信息和技术资料。

3.未经贵司书面同意,我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所带给的相关信息和技术资料。

三、使用方式和不使用的义务

本次项目招投标所带给的相关信息和技术资料只能被我公司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施,我公司不能将本次项目招投标所带给的相关信息和技术资料用于其它任何目的。

除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外,我公司不能将本次项目招投标所带给的相关信息和技术资料透露给其它任何人;未经贵司书面同意,我公司不得将本次项目招投标所带给的相关信息和技术资料向新闻媒体

予以公开披露或者发表声明。

我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定,并应采取必要措施,确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定,泄露了贵司所带给的相关信息和技术资料,依据本承诺书约定,我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带职责。

四、相关信息和资料的交回

当贵司以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所带给的相关信息和技术资料时,我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经贵司的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料没有贵司的书面许可,我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。

五、违约职责

我公司如违约泄露本次项目招投标所带给的相关信息和技术资料,应当按照贵司的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救,包括采取有效方法对该专有信息进行保密,所需费用由我公司承担。

我公司应当赔偿贵司因我公司违约而造成的所有损失。

六、保密期限

自本承诺书生效之日起,双方的合作交流都要贴合本承诺书的约定,除非贵司透过书面通知明确说明,本承诺书所涉及的某项信息和资料能够不用保密,我公司务必按照本承诺书所承担的保密义务在所理解的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密,保密期限不受本承诺书有效期限的限制。

七、其他

1.本承诺书受中华人民共和国法律管辖,并在所有方面依其进行解释。

2.由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成,双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。

姓名:身份证号:联系电话:

承诺单位(公章):

承诺单位代表人(签字):

XXXX年XX月XX日

投标保密承诺书(十):

致:_________(招标人)

在我单位的服务工作过程中,我们将严格执行国家的有关法律法规,尊重并贯彻甲方的意见,维护甲方的利益,严把质量关,把向甲方带给优质服务,作为我们工作目标。

我单位本着想甲方之所想,急甲方之所急。在项目服务过程中与甲方密切配合,随时随地带给全过程、全方位的服务,保证各项工作的顺利进行。具体措施如下:

(一)、成立专项设计组,专人专职负责此项工程。

(二)、严格执行国家制订的规范和地方法规,贯彻设计终生职责制的质量要求。

承诺单位(盖章):

法定代表人(盖章或签字):

日期:xxxx年xx月xx日

第七篇:投标承诺书

致:

我单位在参加你单位组织的项目编号及名称为资料站的招投标活动中,郑重承诺如下:

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加该项目投标;

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;

三、不与其他投标人相互串通投标报价,不排挤其他投标人的公平竞争;

四、不与相关部门串通投标;

五、不向评标委员会成员贿赂以牟取中标;

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假;

七、不恶意压低或抬高投标报价;

八、不在开标后进行虚假恶意投诉。

我单位若有违反本承诺内容的行为,愿意承担法律责任,愿意接受资料站工大依据国家法律、学校相关规定和招标文件做出的处罚。

投标人代理人签字:

法定代表人签字:

(公章)

第八篇:投标承诺书

致:浙江振进建设集团有限公司徐州分公司

为了明确责任,提高企业经济效益,强化财务管理,确保工程质量,加强安全及文明施工管理,调动工人的积极性,在平等自愿的前提下,我自愿向公司作出以下承诺:

一、工程承包的经济责任

1、经本人申请,公司研究决定,将滨州、阳信、盛世翰海住宅小区部分工程承包给我(具体内容见合同副本)。工程项目承包人保质量、保安全、保工期、保上交管理费全额;保工地现场文明施工;保《建设工程施工合同》中所有条款及责任,按有关法律法规及县、局、公司规定的奖优罚劣条款执行。

2、工程质量实行承包人终身制,工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用。结清账款、偿还清所有欠款账务,按国家规定至工程保修期满为止。

3、开竣工时间按公司与甲方(建设单位)签订的《建筑工程施工合同》约定的工期的执行。(提供合同副本一份)

二、工程质量

本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工,建立质量管理体系和质量管理制度,健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制,确保工程施工质量达到合同要求标准,若造成质量问题愿承担一切责任。

三、安全生产、文明施工

1、本人在工程施工过程中,保证遵守现行国家、地方及

行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和安全管理制度,确保施工安全。

2、本人在施工过程中,必须按相关要求采取安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。

3、非施工有关人员严禁进入施工现场,一旦进入施工现场并发生事故,由本人承担事故责任和所发生的费用。

4、本人在施工过程中,严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定,确保文明施工,达到文明工地标准奖励 %。

四、应承担的责任和义务

1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工,保质量、保工期、保安全。杜绝安全事故,争创文明工地。

2、遵守公司的财务管理制度,承担本工程一切经济责任,自负盈亏。不得以公司名义赊欠工程材料,否则视为个人行为,由本人承担相应的法律责任及损失。本人或工地管理人员的赊欠签字,属于个人行为,公司不承担任何责任。

3、凡以本人的名义与外单位及个人签订的所有经济合同(协议),在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给公司造成的经济损失,公司可向本人追偿,公司所签订的合同或协议由公司承担责任。

4、因本人的经济责任在法律程序中牵涉到公司,公司有权向本人追偿经济责任及经济损失,本人会主动承担经济责

任,与公司无关。本人向公司承诺:凡是本人因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的经济纠纷,本人将主动承担经济责任,与公司无关。按时支付人工工资,做到不拖欠,保证工人不闹事上访,确保公司良好的社会信誉。

5、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故,其经济损失由本人负责承担经济责任。

6、本人负责施工,保证遵守合同条款规定,不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失,由本人负担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司于业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故,公司有权调换施工队伍,本人承建的工程收入属另换队伍所得,所欠债务由本人偿还。

7、本工程的所有债权债务由本人承担。我愿接受领导的监督,服从公司的管理,执行公司各项规章制度,愿向公司上缴总计的 %为企业的管理费,发包方的 %配合费(甲方认价材及现场签证部分不收取配合费),上缴税金3.38%税金,合计 %,所有的费用在甲方拨付的工程进度款中按同比例扣除,不得以任何理由拒缴,公司也不得以多扣缴。

8、同意公司对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理、统一票据、统一结算账户,本人承诺不在建设单位转款、领款、借支,不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上,做到专款专用。本人承诺不私自刻制本公司印章,否则愿承担一切经济损失及处罚。(如

本人如期保质保量的完成工程,公司给予奖励下浮企业管理费及配合费 %),并在决算时奖励。

9、本人愿向各管理部门主动上缴应承担的一切税费并同意由公司代扣代缴,若因自身经济责任在法律中牵涉到公司的,本人愿承担一切经济责任,不给公司带来任何经济损失,因本工程给公司造成不良记录的自愿接受5万元的违约处罚,并同意公司从工程款中扣除。

本工程决不出现任何拖欠农民工工资行为,每月如期发放上月工资,如不按要求发放,因拖欠农民工工资给公司造成损失的,一切责任由本人承担,愿接受公司的违约处罚,并同意公司从本人所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除,优先偿还农民工工资及其它债务。

10、公司负责在当地办理相关的报备、报批等相关手续。如因手续方面出现的原因造成工程及本人的损失由公司承担责任。

五、本工程所有费用 :工程款的垫资均由我本人承担。如因甲方工程款拨付不及时造成的损失,本人不承担责任及损失。由甲方及公司承担全部责任,公司协助承包人追究甲方责任及赔偿承包人损失。

六、本人承诺按规定程序办理业务。公司提供承诺人项目部专用章一枚,承包人不私自刻制本公司印章,否则愿接受公司5-10万元的罚款,并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。

七、由本工程业主或公司本身责任所引起的经济纠纷均由业主及公司承担一切法律及经济责任,与本人无关。

八、工商、税务等部门到现场检查出现问题,一切由本人自行处理,所有费用自理。

九、工程款必须转入公司帐户,公司在工程所在地开设专用帐户,工程款到公司帐户后,扣除管理费及税金,余款在三个工作日内全部转入承包人帐户。工程款项做到专款专用按相关财务制度执行,公司不得已其他不合理的借口扣押工程款由此造成本人及工程的损失由公司承担责任。

十、如国家对税金有调整,按当地规定执行。农民工工资保证金由本人承担,可由发包方在工程款中合理代扣代缴。

十一、本人承诺:待建设方第一笔工程款(高层)到帐后,留50万在公司帐户上作为本工程质量、安全工期等其它事项的保证金,如本人不及时处理好以上相关事宜,公司有权动用上述保证金作为处理事情的`费用。

十二、如本人因工程需要进行融资时公司应提供相关手续,进行配合,融资资金由公司负责监督使用专款专用,不得挪为他用。

十三、本承诺一式四份,均具有法律效力,双方均不可单方面终止和取消本承诺协议,未尽事宜协商解决。

承诺人: 担保人:

身份证号码: 身份证号码:

年 月 日 年 月 日

推荐专题: 投标书面承诺书

相关推荐
本站文档由会员上传,版权归作者所有,如有侵权请发送邮件至89702570@qq.com联系本站删除。
Copyright © 2010 - 千文网移动版
冀ICP备2020027182号