千文网小编为你整理了多篇相关的《工程赔付承诺书格式范文》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《工程赔付承诺书格式范文》。
致:xxx先生(以下简称贵方)
我公司(承建单位)委托贵方为我公司联系承接工程施工业务,依据《中华人民共和国合同法》第二十三章关于居间、业务酬金支付之规定,我公司《承建单位》全体股东以全部法律责任和经济责任,并以法律代表人,个人承担连带的担保责任。签署此份承诺书,同意依法向贵方支付业务居间,业务酬金并遵守以下承诺条款执行:
一、劳务酬金的支付
贵方通过努力,为我公司承接了海南省文昌市南阳供销社(职工保障性住房一栋)的承建施工业务,建筑面积为6000O(以发包方与承建方核定的造价侍定);我公司承诺合同包工包料造价的5.5%作为业务酬金支付给贵方(税后款,现金支付)。
二、劳务酬金支付约定
1、第一次支付时间为:本施工项目在承建单位进场后办理建筑施工许可证之日第二个工作日内支付贵方人民币拾万元整(税后)。
2、第二次支付时间为:本施工项施工至三层框架封顶(加空层除外)第一批进度款支付时,第二个工作日内支付贵方人民币贰拾万元整(税后)。
3、第三次支付时间为:本施工项目施工至六层框架封顶(加空层除外)第二批进度款支付时,第二个工作日内支付贵方人民币壹拾伍万给贵方(税后)
4、第四次支付时间为:本施工项施工至整体封顶后,第二个工作日内一次付清贵方。
三、贵方无需向我单位及个人开具任何收款凭证。
四、违约责任
我单位遵照上述支付条款约定按时支付各款项,如有延误,每延误一天按应支付款额万分之六(每天计算)支付贵方滞纳金;贵方也可以通过仲裁机关或法律程序解决。
五、其它约定事项
1、本承诺书所承诺之条款不可受更,不可撒销,无条件保证兑现索即付之凭证,不受我单位名称、法人变更,企业改制或重组等因素的影响,直到款项付清后终止。
2、本协议郑巨豪等四位先生应履行的义务:
①负责完成业主方与施工方的施工合同签订(天内)。
②协调完善业主方与施工方的施工合同中的相关内容(主体封顶)。
③保证该项目的真实性。
3、若本人承接该项目施工,本承诺书生效,否则与本人无关,本协议书自动失效。
4、本承诺书一式三份,自承诺单位负责人(代表人)签字后即生效。
承建单位(盖章):
承诺日期:
致:XX(招标人)
我公司XX对XX(项目名称)招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、废标条件、专项承诺和招标人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次竞争谈判中中标,我公司郑重承诺如下:
(一)、如果我公司中标,我们保证保质保量完成工程。
(二)、施工中,我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。
(三)、因我方原因造成工地临时停水、停电、停工、窝工造成的.损失,由我方承担。
全权代表(签字):XX
20XX年XX月XX日
一、关于对工程质量方面的承诺
保*该工程竣工验收工程质量达到国家现行合格标准。
二、关于对工期方面的承诺
根据建设单位提供的图纸和工程实情,结合我公司综合实力,我方承诺该工程工期为日历天。
三、关于服务方面的承诺
1、工程交付使用后三天内组织第一次质量回访,指导工程设备的使用,维修与保养,及时了解和指导在使用上存在的不足;在使用六个月后进行第二次全面服务回访;一年后进行第三次质量回访,征询客户意见。
2、在交付使用一年内,施工单位在工地附近设立常年维修服务小组,随叫随到。凡属于施工单位造成的质量问题,均由施工单位负责包修包换,不留隐患。
3、我公司配备有专门的产品质量回访车,严格按我公司的社会服务承诺进行服务回访。
4、服务内容:
长期咨询优惠服务;对保修期满的工程,实行优质优价服务,工程结束,友谊长存,继续与用户保持联系,无偿提供工程咨询服务。
四、关于项目经理、管理人员方面的承诺
保*按中标的项目经理及投标文件中所列管理人员组织施工,并且做到项目经理、技术负责人亲临现场。
五、关于雨季、农忙季节、法定节假日的劳动力保*方面的承诺
保*在雨季、农忙季节、法宝节假日期间,采取有效措施做到劳动力充足,不影响正常施工。
六、关于与业主及监理单位配合方面的承诺
保*与业主监理单位积极配合,共同搞好该工程建设。
以上承诺的条件,愿签入施工合。
“质量第一,终身服务”是本公司的服务宗旨,为了把好产品质量及售后服务关,解决客户的后顾之忧,本厂广纳贤才、集思广益,聘请了一批技术精湛和经验丰富的技术人才,进行售后服务,并为用户建立完整详细的服务档案,利用电脑进行管理,形成了完善售后管理体系:
一、设备的安装过程中无偿给*作人员进行指导,达到会正确使用,会保养,会简单维修。
二、机械设备保养期内,三个月有*人员对设备进行定期的保养和检修工作,消除隐患,让用户能得心应手地使用本厂提供的产品。
三、本厂对所提供的工程免费保修壹年。写作模板
四、售后服务人员在接到通知后一个小时内赶到现场(市内),外地12小时之内赶到现场。
五、贵方必须真实的填写我公司提供的售后服务反馈单中的内容,如需签收是否维修合格等,为此,我厂真诚希望得到贵方的大力支持,双方共同协助,监督好售后服务工作。真正做到“急用户所急,想用户所想”的真诚服务。
六、保修期满后,本厂将一如既往地为贵方提供优质的服务,仅收取材料人工等成本费。
七、本厂所提供的其它各种产品,厂家均设有服务机构和维修网点,并都有健全的售后服务管理体系协同我厂一起完成售后服务工作,保*用户放心使用。
我们将以更好的质量,更优的服务面对广大用户!
xx公司:
由我单位施工的工程,工程已于20xx年xx月xx日全部完工,工程结算资料已收集齐全(无漏项),现将结算资料交于贵公司,如结算中出现任何工程量及工程签证漏项,与贵公司无关。
特此承诺。
承诺单位:
20xx年xx月xx日
我公司已按合同约定,按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的工程款项,至今未拖欠任何建设工程项目的工程款,若有隐瞒,我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的.法律责任。对拟建的xx工程,我公司已备足建设资金,并承诺按合同约定支付工程款。
特此承诺。
xxx公司(盖章)
20xx年xx月xx日
推荐专题: 检讨书格式范文 承诺书格式 工程赔付承诺书格式范文