千文网小编为你整理了多篇相关的《厂房买卖合同(大全)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《厂房买卖合同(大全)》。
卖方(以下简称甲方):
法定代表人:
买方(以下简称乙方):
法定代表人:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商,就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议,以资共同遵守。
风险提示:标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。
数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。
一、基本情况:
1、乙方购买甲方坐落在_________市____________区(县)_________路_______弄(新村)_________支弄________号厂房______层,厂房建筑面积_____________平方米,并配套场地__________平方米,按房产证为准。
2、土地使用权限为_______年,自_______年_____月_____日到_____年_____月_____日止,实际年限按产权证。
3、厂房区域东侧在_______米内、南侧到_________米内、西侧到_________米内、北侧到_________米内。
二、厂房价格及其它费用:
风险提示:价款支付
在实务中,有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额,对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。
另外,需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件,尽量要简单、明确易实施,避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任,有效督促或威慑合同付款方。
1、厂房价格每平方米人民币________________元(大写),总价(含人民币土地价格)_____________元(大写)。
2、土地使用税费按国家有关规定由_______方每年支付给有关部门。
3、乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币________________元(大写)。
风险提示:履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施,产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如:有的合同对履行期限作出模糊约定,如“一个月内履行完毕”,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化,约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
三、付款方式、期限及交房期:
1、厂房总价分二次付清,签约日乙方支付定金人民币______________万元(大写)。
(1)______年_____月____日前甲方把厂房通过有关部门验收合格后交付乙方使用,同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币__________________万元(大写);
(2)其余房款应在甲方办妥相关产权交易后(以产权交易中心核发产权证之日为准)______日内一次性付清,在办理中产生的契税由乙方负责。
2、以上付款以转账或现金方式支付均可,逾期交款处以滞纳金按银行利息的二倍,如乙方逾期超过三个月不付款,甲方有权终止合同,并要求乙方赔偿违约金给甲方,违约金按厂房和土地总价的10%计;若甲方不能办理土地、房产二证,或将土地、厂房抵押给任何第三方,则售房合同无效,甲方无条件全额退还乙方所有的购房款,并按厂房和土地总价10%支付给乙方作为违约金。
四、其他规定:
1、甲方在办理好产权证后再给乙方协助办理产权过户手续,在办理中发生的所有费用契税、工本费等由乙方负责支付。
2、乙方所购产权房可以自由转让或出租给其他方办业,但必须通知管理方,受让或承租方企业可以以本厂房地址进行工商注册。
3、厂房内土地属批租,厂区内按现有的设施配套使用给乙方,未经有关部门同意,不得擅自搭建简易棚及房屋,甲方须协助乙方办理搭建设备的简易棚手续。
4、乙方所购房屋不得拆除,不得在其中举办高污染、高用电量的项目。
5、乙方在所购房屋内组织生产、经营或生活必须遵纪守法,恪守管理制度,照章纳税,按其交付各项规定费用。
6、乙方使用的用电和用水增容量由乙方提出申请,甲方予以协助办理,增容费用由乙方向有关部门按规定交纳。
7、本合同未尽事宜由双方协商补充确定,与本合同具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全过程后,则乙方有权支配和使用该厂房,甲方无权干涉。
9、本厂房的质量保修期为交付后一年内有效。
风险提示: 违约责任
违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定,支付违约金10万元”,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。
具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张。
五、违约责任
1、如甲方在_____年_____月_____日前未能办妥房产证及土地证过户手续,则乙方有权选择单方面解除本协议并要求甲方归还乙方已付款项。
2、如乙方未按照本协议约定支付转让款,则按逾期一日应赔偿甲方未收款项的百分之_____赔偿金。
3、甲方中途毁约,甲方应在毁约之日起_____天内将首付款返还与乙方,另给付乙方相当于首付款数额的违约金。
4、乙方不能按期向甲方付清购房款,或甲方不能按期向乙方交付房地产,每逾期一日,由违约一方向对方给付相当于上述房地产价款千分之____的违约金。
风险提示:争议解决方式
合同双方一旦发生争议,协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式,则需要当事人双方约定,如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会,否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院,而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一,而不能随意选择,否则该条款无效。
六、争议管辖
如本协议书在甲乙双方履行中产生分歧,由双方友好协商解决;协商不成,向不动产所在地人民法院提起诉讼。
七、本合同经双方代表签字或盖章后生效,本合同一式____份,甲、乙双方各执____份。
风险提示:证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件,交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料,一旦发生纠纷,这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
甲方(盖章):
法定代表人(签字):
_____年_____月_____日
乙方(盖章):
法定代表人(签字):
_____年_____月_____日
合同编号:字第号
甲方(卖方):
注册地址:
邮编:
营业执照号码:
资质证书号码:法定代表人:
联系电话:
乙方(买方):
地址:
邮编:营业执照号码:
法定代表人:
联系电话:
余款在甲方领取乙方产权证后5日内结算并给付。3、贷款付款:
⑴、签订合同时,乙方向甲方支付定金大写元;
⑵、前,乙方向甲方支付总价款的%即元;
⑶、余款乙方向银行贷款支付。
第五条面积确认及面积差异处理。
在房屋交付时,房屋建筑面积和套内建筑面积以有资质的房屋测绘机构实测面积为准,如产权登记面积与合同约定面积有差异的,按建筑面积结算差价。
第六条交房期限及交付条件
1、属现售厂房的,甲方应在年月日前,将厂房交付乙方使用。
2、非现房销售的,甲方应当在年月日前,将取得竣工验收备案登记的厂房交付乙方使用。
3、甲方承诺与该厂房正常使用直接关联的下列基础设施按以下日期达到使用条件:⑴、于年月日前通水;⑵、于年月日前通电。
4、建筑材料、设备安装标准说明
⑴外墙、⑵内墙、⑶顶棚、⑷地面、⑸门窗、⑹卫生间、⑺电梯、⑻水、⑼电。
第七条甲方关于房屋产权状况及公司状况的承诺。
甲方保证销售的厂房及土地没有产权纠纷和债权债务纠纷。保证本物业没有销售给除乙方以外的其他人,保证本物业没有司法查封或其他受到限制交易的情况。因甲方隐瞄引起纠纷与损失,一律由甲方承担责任。
第八条关于办理产权登记的约定
1、甲方在工业厂房交付后日内,将为乙方办理产权证的所有资料递交土地房屋权属登记中心。
2、甲方为乙方办理产权证,乙方应提供必要的协助,包括:①向甲方工作人员出具委托办证的授权委托书,②将乙方应承担的税费等提前10日交付给甲方,③签署产权登记机构规定格式的买卖合同,④提供营业执照和组织机构代码证、身份证等资料,⑤其他协助。
第九条本厂房买卖所产生的规费和税费应由甲乙双方按规定各自承担。
第十条除本合同及其附件另有规定者外,乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与本商品房有关联的公共部分和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。甲方不得擅自改变本项目按照规划批准建设的公共建筑和共有设施的用途。
第十一条在签订本合同时,甲方向乙方出示《前期物业服务合同》和《业主临时管理规约》,乙方应详细阅读有关前期物业服务合同和业主临时管理规约的全部内容。乙方同意,因该物业管理区域尚未成立业主大会,自该房屋交付之日起,即应接受甲方在《前期物业服务合同》中委托的物业服务企业实施物业服务和管理,并遵守业主临时管理规约。
物业服务费为元/平方米月。
第十二条电费(含分摊的电费),按元/度计收,遇电价上调除外。
第十三条合同担保
转让方(甲方):
法人代表:
甲方代理人:
乙方代理人:
本《协议》签订日期:
本《协议》签订地址:
卖方(下称“甲方”):
地址:
法定代表人:
买方(下称“乙方”):
地址:青
法定代表人:
鉴于:甲方享有在昆山市 工业厂房的所有权以及土地使用权,乙方欲向甲方购买其中第 1 幢厂房。现根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商,就上述工业厂房和配套场地(下称“厂房”)事宜达成如下协议,以资共同遵守:
第一条:厂房土地使用权状况及建设依据
1、 该宗土地规划用途为 ,土地为出让性质,土地证号___________使用权年限 年,自 年 月 日到 年 月 日止,实际年限按产权证。
2、 厂房区域东侧在 米内、南侧到 米内、西侧到 米内、北侧到 米内。
第二条:厂房基本情况:
1、乙方所购买厂房坐落在昆山市 。
2、其建筑总面积约 平方米,实际面积按照产证登记面积为准。
第三条:计价方式及价款
厂房价格每平方米人民币 元(大写 整);总价(含土地价格)人民币 元(大写 )。
第四条:付款方式及期限
1、签订本合同时支付购房定金人民币 元(大写 圆整)。
2、房屋到达+-0.00完成付合同价格25%。(含定金)
3、二层改浇板完成付款合同价25%。
4、封顶付款合同价的25%
5、房屋竣工验收、到房产过户到乙方时即付清全部余额。
第五条:税费的负担
1、根据昆山市厂房买卖的相关规定,交易过程中产生的相关税费除契税由乙方承担外,其他税费均由甲方承担,乙方不再承担其他任何费用。
2、乙方承担的契税在办理过户过程中由乙方支付给甲方,甲方应向乙方交付相应金额的发票或者收据。
3、乙方负责支付3%契税。
第六条:厂房交付期限及条件
1、双方同意,甲方应于 年 月 日前将厂房交付乙方使用。
2、若遭遇法律界定的不可抗力事件,且甲方在事件发生之日起 / 日内书面通知乙方并提供有效的事件发生的证明的,除双方协商合同变更或者解除的,甲方可根据实际情况予以延期交房。
第七条:交房手续的办理
厂房具备交付条件后,甲方书面通知或电话通知乙方办理交付手续,若因乙方违约导致未能按期交付的,双方同意按照以下方式处理:
1、逾期收房超过30日的,甲方有权自通知交房之日起按日向乙方收取未付总房款万分之一的逾期收房违约金。
2、逾期收房超过6个月的,甲方有权单方解除合同,并要求乙方赔偿其所受经济损失。
第八条:乙方逾期付款的违约责任
若乙方未按照合同约定付款,双方同意按照以下方式处理(不做累加):
1、逾期在60日之内的,自合同约定的额付款之日的次日起至实际付款之日止,乙方应按日向甲方支付应付款已付总额万分之一的逾期付款违约金。
2、逾期付款超过60日的,甲方有权单方解除合同:
甲方解除合同的,乙方应按照应付而未付款总金额的15%五向甲方支付违约金。
乙方愿意继续履行合同的,经甲方同意,合同继续履行,乙方应自合同约定的付款期限的次日起至实际支付完毕之日止,按日以逾期应付款总额的万分之一向甲方支付逾期付款违约金。
第九条:甲方逾期交房的违约责任
除本合同第七条约定的特殊情况外,甲方须按照合同约定的交付期限向乙方交付符合交付条件的厂房,若有逾期,双方同意按照如下方式处理:
1、逾期在30日内的,甲方应自合同约定的交付期限的次日起至实际交付之日止,按日向乙方支付总房款万分之一的逾期交房违约金。
2、逾期超过30日的,乙方有权单方解除合同:
乙方解除合同的,甲方应自乙方解除合同通知到达后2个月内,一次性退还乙方全部已付房款,并按照乙方已付款总额的百分之五向乙方支付违约金,若该违约金不足以弥补乙方损失的,甲方还应赔偿损失的差额部分。若甲方延期退款的,甲方应自应退款期限的次日至实际退款之日止,按日向乙方支付应退款总金额万分之一的违约金。
若乙方同意合同继续履行的,合同继续履行。甲方应自合同约定的交付期限的次日起至实际交付之日止,按日向乙方支付总房款万分之一的逾期交房违约金。若违约金不足以弥补乙方损失的,甲方还应赔偿损失差额部分。
第十条:面积确认及面积差异处理
1、根据双方选择的计价方式,双方约定以建筑面积(本条款中简称“面积”)为依据进行面积确认和面积差异处理。
2、厂房交付时,厂房建筑面积以厂房产权证登记面积(以下“登记面积”)为准。若登记面积与合同约定面积有差异的.,双方据实结算,多退少补。
3、经规划部门批准的设计变更导致的面积差异,双方应当签订补充协议。
第十一条:甲方关于厂房产权状况的承诺和产权变更
1、甲方向乙方保证,所出卖的厂房不存在产权纠纷和债权债务纠纷。
2、若因甲方原因,致使乙方所购厂房产生纠纷的,甲方应无条件赔偿乙方所受损失。
3、、甲方应在厂房交付使用后90日内,将厂房产权过户至乙方名下,过户过程中乙方须无条件配合,产生的相关税费双方按照本合同第六条的约定处理。
4、若因甲方原因,致使乙方所购厂房存在产权纠纷和债务纠纷、或不能办理产权登记,或者无法办理过户手续等情况的,乙方有权单方解除合同,甲方自接到乙方解除通知之日起三个月内退还全部购房款,还应按照总购房款15%向乙方支付违约金。若甲方延期退款的,甲方应自应退款期限的次日至实际退款之日止,按日向乙方支付应退款总金额万分之四的违约金。
第十二条:规划、设计方案及变更的约定
1、经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致乙方所购厂房质量、使用功能或者使用环境的,甲方应在有关部门批准之日起5日内将变更内容书面通知乙方。
2、因规划、设计的变更导致厂房不能达到双方合同约定的标准时,乙方有 权决定合同是否解除。
第十三条:装饰、设备标准及违约责任
1、甲方所交付的厂房的装饰、设备标准应符合本合同附件一标准,若双方在厂房建设过程中对装饰、设备有变更的,则交付条件应符合本合同附件三标准。
2、若甲方交付的厂房达不到约定标准的,甲方应在30日内无条件负责更换、维修,直至达到约定的标准。
第十四条:保修责任
1、因不可抗力或者非因甲方原因造成的损坏,甲方可协助乙方维修,但维修费用由乙方承担。
2、厂房发生漏水、裂缝等质量问题的,甲方须在接到乙方维修通知后8小时内到达现场进行维修。若有逾期,乙方可自行维修,维修所产生的一切费用由甲方承担,若因此给乙方造成损失的,甲方还应赔偿乙方所受经济损失。
第十五条:其他约定
1、甲方承诺交付的厂房除符合约定的标准外,还应将产房周围的围墙、门卫室、变电房等设施造好一并交付。
2、甲方保证厂房照明用电。若乙方使用过程中需对水、电增容的,由乙方提出申请,甲方予以协助办理,增容费用由乙方向有关部门按规定交纳。
3、乙方所购厂房内安装 单独变压器,由甲方代理乙方办理,所有费用由乙方承担,费用 万元。
第十六条:争议处理:
本合同履行过程中若发生争议,双方应本着友好协商处理,协商不成,双方均有权将争议提交厂房所在地人民法院处理。
第十七条:合同文本:
1、 本合同未尽事宜由双方协商补充约定,签订书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同经双方代表签字或盖章后生效,本合同一式四份,具有同等法律效力。甲方持两份,乙方持一份,房产登记部门留存一份。
3、签订合同时,甲方提供厂房的规划许可证、建设许可证、土地使用权证、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明的原件供乙方审核,审核无误后留存复印件(加盖甲方公章)备案。
4、签订合同时,乙方提供营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证原件供甲方审核,审核无误后留存复印件(加盖乙方公章)备案。
第十八项:保证责任
甲方股东 和 及第三人_ _均以自然人身份对本合同项下甲方所承担的一切义务和责任承担连带保证责任。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
签约日期: 年 月 日
甲方保证人一:
甲方保证人二:
甲方(卖方):赵**
乙方(买方):张**
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在 重庆市九龙坡区 渝州路 2小区3号楼 4单元 405室(建筑面积120平方米,储藏室40 平方米,产权证号st1002105420 )房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
最新厂房买卖合同范本合同范本二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整 ;即人民币小写100XX元 。
三、乙方在签订本合同时,支付定金三十万元整 ,即小写300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由 甲方承担。
七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。
八、甲方应在1个月 前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付五十万 元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元罚金,逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。
十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号:1005648485 ),空调两台(型号:0152468549 ),热水器(型号:1095874554),浴霸(型号:1025456985 ),饮水机(型号:1084759264 ),音响两台(型号:258695 ),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施,等让与乙方(含在房屋价值内)。
十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
十二、附加条 款:
1、转让过后,甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。
甲方(卖方):赵** (印) 身份证号:
住址:重庆市*** 电话:
**年**月**日
乙方(买方):张** (印)身份证号:
住址:四川省**镇23号 电话:
出让方(以下简称甲方):
注册地址:
法定代表人:
受让方(以下简称乙方):
注册地址:
法定代表人:
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方本着自愿、公平、诚信和互惠互利的原则,经过充分协商,就甲方向乙方出让厂房和该厂房的土地使用权事宜达成如下协议:
一、房产、土地权属基本情况
1.甲方向乙方出让座落在【】的厂房,厂房建筑面积为【】平方米,【】结构,平房和【】层楼房各【】幢,其中【】面积【】平方米,【】层楼房面积【】平方米,甲方持有【】政府颁发的《房屋产权证》(【】房权证【】字第【】号)。
2.甲方向乙方出让座落在【】的厂房所对应的土地使用权,土地使用权限至
【】年【】月【】日,土地使用权类型为【】,土地用途为【】,土地使用权面积为【】平方米,实际用地面积为【】平方米,该土地使用权随房产所有权转移。甲方持有【】政府颁发的《土地使用权证》(【】国用【】第【】号)。
3.厂房和土地区域四至按房产证和土地使用权证标定。
二、转让价格及税费承担
1.甲方出让的厂房所有权、土地使用权共计总价为人民币 万元,其中厂房作价 万元,土地使用权作价 万元。
2.本合同的房屋产权和土地使用权转让产生的税费由甲方承担。
三、付款方式和交易流程
1.本合同转让总价款人民币 万元共分三期支付。
(1)第一期支付:甲方协助乙方完成如下房产、土地移交手续后十日内,乙方向甲方支付【】万元,该定金在乙方获得厂房所有权和土地使用权证书之日起自动转为第一期转让款。
①本合同签订后甲方向乙方移交厂房、土地,办理移交手续。
②乙方向甲方支付定金后,甲方应在十日内办结该厂房、土地未清税费,保证对出让的房屋和土地享有合法完整的所有权和土地使用权,权属清晰明确。
③甲方应将出让的土地、房屋内所有约定不属于乙方的东西搬出,因特殊原因无法搬出的需经过乙方同意。
④甲方应结清与出让土地、房屋有关的一切费用,包括但不限于水电煤气费、物业费、垃圾费、环保费、管理费、卫生费、人员薪酬费等。
⑤甲方应向乙方提供关于厂房和土地的测绘、评估及房屋产权、土地使用权登记转让所需要的一切文件材料。
(2)第二期支付:甲乙双方就房屋产权、土地使用权变更向产权登记机关提交资料完备,符合要求,并经产权登记机关正式受理后十日内,乙方向甲方支付第二期转让款【】万元。
(3)第三期支付:乙方在领取房产证和土地使用权证后十日内,向甲方支付第三期转让款【】万元。
2.甲方收到乙方各期款项(共三期付款,分别为【】万元、【】万元、【】万元)起 日内应向乙方开具相应价款的票据。若甲方银行账户变化,甲方需提前十日以书面形式告知乙方,否则因此而产生的一切经济损失都由甲方承担。
3.本合同签订后出现的政府原因(如规划、征收或区域过户冻结等)或政府部门工作失误造成房产证、土地使用权证不能过户变更的,甲方需在双方确定无法办理过户变更后 日内返还乙方已支付的出让款和定金(利息按中国人民银行同期贷款利率计算,起算日期为。若产生双方已缴纳的税费,则双方各承担税费的百分之五十。
四、其他规定
1.甲方保证在本合同签订前,应解除厂区内所有与第三方的租赁关系,并腾空全部厂房。
2.甲方保证对出让的房屋和土地享有合法完整的所有权和土地使用权,权属清晰明确。
3.甲方保证出让的房屋和土地不存在与第三方的权属和债务纠纷,也不存在对外租赁、抵押、质押或被司法机关查封等权利瑕疵。
4.在本合同签订后,未经乙方书面许可,甲方不得向任何第三方出售、出租、抵押、质押或在该房产上设置任何权利担保。
5.除双方另有书面约定外,厂房、土地及附属设施应按签约时现状完好地转移交付乙方。
6.登记在甲方名下的变压器、水、电、煤气及其他付费项目使用权,由甲方迁移变更,甲方应协助乙方办理相应的变更手续。
五、免责条款
1.由于不可抗力或意外事件而造成合同一方或双方不能履行合同约定的义务的,不视作违约,合同另一方免除。
2.“不可抗力”是指不能预见、不能克服且无法避免的客观事件,如战争、自然灾害等。
六、违约责任
1.若乙方逾期付款,乙方应按中国人民银行同期贷款利率向甲方支付逾期利息;如乙方逾期付款超过二个月,甲方有权单方终止合同,并没收乙方支付的定金。
2.乙方取得出让房屋所有权证和土地使用权证后故意不履行付款义务,则甲方有权向乙方追索按合同支付剩余价款及伍拾万元违约金。
3.若因甲方原因无法办理房产证和土地使用权证的过户变更手续,或未按期移交房产,属甲方违约,甲方应无条件全额退还乙方已经支付的转让款(包括定金)及赔偿乙方已缴纳的税费等损失,并向乙方支付伍拾万元违约金。
七、争议解决
本合同履行中出现争议,先由双方友好协商解决,协商不成,任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、附则
1.本合同同时得到甲乙双方的完全理解和认同,任何更改均需双方协商一致并以书面形式确认。
2.本合同由双方授权代表签字盖章后生效。
3.本合同未尽事宜,由双方协商确定后作为补充合同监督执行。
4.本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
5.本合同一式四份,甲乙各执一份,房产、土地登记部门各一份。补充协议、补充约定、合同附件都是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
6.甲乙双方对本合同以上所有条款均已熟读并完全理解,且同意严格遵守。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
卖方(以下简称甲方):
法定代表人:
买方(以下简称乙方):
法定代表人:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商,就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议,以资共同遵守。
风险提示:标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。
数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。
一、基本情况:
1、乙方购买甲方坐落在_________市____________区(县)_________路_______弄(新村)_________支弄________号厂房______层,厂房建筑面积_____________平方米,并配套场地__________平方米,按房产证为准。
2、土地使用权限为_______年,自_______年_____月_____日到_____年_____月_____日止,实际年限按产权证。
3、厂房区域东侧在_______米内、南侧到_________米内、西侧到_________米内、北侧到_________米内。
二、厂房价格及其它费用:
风险提示:价款支付
在实务中,有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额,对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。
另外,需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件,尽量要简单、明确易实施,避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任,有效督促或威慑合同付款方。
1、厂房价格每平方米人民币________________元(大写),总价(含人民币土地价格)_____________元(大写)。
2、土地使用税费按国家有关规定由_______方每年支付给有关部门。
3、乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币________________元(大写)。
风险提示:履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施,产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如:有的合同对履行期限作出模糊约定,如“一个月内履行完毕”,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化,约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
三、付款方式、期限及交房期:
1、厂房总价分二次付清,签约日乙方支付定金人民币______________万元(大写)。
(1)______年_____月____日前甲方把厂房通过有关部门验收合格后交付乙方使用,同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币__________________万元(大写);
(2)其余房款应在甲方办妥相关产权交易后(以产权交易中心核发产权证之日为准)______日内一次性付清,在办理中产生的契税由乙方负责。
2、以上付款以转账或现金方式支付均可,逾期交款处以滞纳金按银行利息的二倍,如乙方逾期超过三个月不付款,甲方有权终止合同,并要求乙方赔偿违约金给甲方,违约金按厂房和土地总价的10%计;若甲方不能办理土地、房产二证,或将土地、厂房抵押给任何第三方,则售房合同无效,甲方无条件全额退还乙方所有的购房款,并按厂房和土地总价10%支付给乙方作为违约金。
四、其他规定:
1、甲方在办理好产权证后再给乙方协助办理产权过户手续,在办理中发生的所有费用契税、工本费等由乙方负责支付。
2、乙方所购产权房可以自由转让或出租给其他方办业,但必须通知管理方,受让或承租方企业可以以本厂房地址进行工商注册。
3、厂房内土地属批租,厂区内按现有的设施配套使用给乙方,未经有关部门同意,不得擅自搭建简易棚及房屋,甲方须协助乙方办理搭建设备的简易棚手续。
4、乙方所购房屋不得拆除,不得在其中举办高污染、高用电量的项目。
5、乙方在所购房屋内组织生产、经营或生活必须遵纪守法,恪守管理制度,照章纳税,按其交付各项规定费用。
6、乙方使用的用电和用水增容量由乙方提出申请,甲方予以协助办理,增容费用由乙方向有关部门按规定交纳。
7、本合同未尽事宜由双方协商补充确定,与本合同具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全过程后,则乙方有权支配和使用该厂房,甲方无权干涉。
9、本厂房的质量保修期为交付后一年内有效。
风险提示: 违约责任
违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定,支付违约金10万元”,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。
具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张。
五、违约责任
1、如甲方在_____年_____月_____日前未能办妥房产证及土地证过户手续,则乙方有权选择单方面解除本协议并要求甲方归还乙方已付款项。
2、如乙方未按照本协议约定支付转让款,则按逾期一日应赔偿甲方未收款项的百分之_____赔偿金。
3、甲方中途毁约,甲方应在毁约之日起_____天内将首付款返还与乙方,另给付乙方相当于首付款数额的违约金。
4、乙方不能按期向甲方付清购房款,或甲方不能按期向乙方交付房地产,每逾期一日,由违约一方向对方给付相当于上述房地产价款千分之____的违约金。
风险提示:争议解决方式
合同双方一旦发生争议,协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式,则需要当事人双方约定,如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会,否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院,而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一,而不能随意选择,否则该条款无效。
六、争议管辖
如本协议书在甲乙双方履行中产生分歧,由双方友好协商解决;协商不成,向不动产所在地人民法院提起诉讼。
七、本合同经双方代表签字或盖章后生效,本合同一式____份,甲、乙双方各执____份。
风险提示:证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件,交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料,一旦发生纠纷,这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
甲方(盖章):
法定代表人(签字):
_____年_____月_____日
乙方(盖章):
法定代表人(签字):
_____年_____月_____日
转让方(甲方): 身份证号:
受让方(乙方): 身份证号:
身份证号:
甲、乙双方经友好协商,就汽修厂转让事宜达成以下协议:
一、甲方同意将自己位于 的. 汽修厂转让给乙方使用,建筑面积为 平方米,并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同 中所享有的权利与义务。
二、转让后汽修厂现有的装修、装饰及其他所有设备全部归乙方所有。
三、甲方应该协助乙方办理该汽修厂的工商营业执照等相关证件的过户手续。但相关费用由乙方负责,乙方接手前该汽修厂所有的一切债权、债务均由甲方负责,接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。
四、乙方一次性向甲方支付转让费共计人民币 元,(大写: )后,甲方协助乙方办理营业执照等相关手续过户,上述费用已包括第二条所述的装修、装饰、设备及其他相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。
五、甲方在乙方付款后办完过户手续后交付该汽修厂的使用权。如甲方逾期交付汽修厂使用,甲方应每日向乙方支付转让费的千分之一作为违约金,逾期10日的,乙方有权解除合同 ,并且甲方必须按照转让费的 %向乙方支付违约金。
六、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但遇政府规划,国家征用拆迁店铺,其有关补偿归乙方。
七、本合同 一式三份,三方各执一份,自三方签字之日起生效。
甲方签字:
日 期:
乙方签字:
日 期:
合同编号:字第号
甲方(卖方):
注册地址:
邮编:
营业执照号码:
资质证书号码:法定代表人:
联系电话:
乙方(买方):
地址:
邮编:营业执照号码:
法定代表人:
联系电话:
余款在甲方领取乙方产权证后5日内结算并给付。3、贷款付款:
⑴、签订合同时,乙方向甲方支付定金大写元;
⑵、前,乙方向甲方支付总价款的%即元;
⑶、余款乙方向银行贷款支付。
第五条面积确认及面积差异处理。
在房屋交付时,房屋建筑面积和套内建筑面积以有资质的房屋测绘机构实测面积为准,如产权登记面积与合同约定面积有差异的,按建筑面积结算差价。
第六条交房期限及交付条件
1、属现售厂房的,甲方应在年月日前,将厂房交付乙方使用。
2、非现房销售的,甲方应当在年月日前,将取得竣工验收备案登记的厂房交付乙方使用。
3、甲方承诺与该厂房正常使用直接关联的下列基础设施按以下日期达到使用条件:⑴、于年月日前通水;⑵、于年月日前通电。
4、建筑材料、设备安装标准说明
⑴外墙、⑵内墙、⑶顶棚、⑷地面、⑸门窗、⑹卫生间、⑺电梯、⑻水、⑼电。
第七条甲方关于房屋产权状况及公司状况的承诺。
甲方保证销售的厂房及土地没有产权纠纷和债权债务纠纷。保证本物业没有销售给除乙方以外的其他人,保证本物业没有司法查封或其他受到限制交易的情况。因甲方隐瞄引起纠纷与损失,一律由甲方承担责任。
第八条关于办理产权登记的约定
1、甲方在工业厂房交付后日内,将为乙方办理产权证的所有资料递交土地房屋权属登记中心。
2、甲方为乙方办理产权证,乙方应提供必要的协助,包括:①向甲方工作人员出具委托办证的授权委托书,②将乙方应承担的税费等提前10日交付给甲方,③签署产权登记机构规定格式的买卖合同,④提供营业执照和组织机构代码证、身份证等资料,⑤其他协助。
第九条本厂房买卖所产生的规费和税费应由甲乙双方按规定各自承担。
第十条除本合同及其附件另有规定者外,乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与本商品房有关联的公共部分和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。甲方不得擅自改变本项目按照规划批准建设的公共建筑和共有设施的用途。
第十一条在签订本合同时,甲方向乙方出示《前期物业服务合同》和《业主临时管理规约》,乙方应详细阅读有关前期物业服务合同和业主临时管理规约的全部内容。乙方同意,因该物业管理区域尚未成立业主大会,自该房屋交付之日起,即应接受甲方在《前期物业服务合同》中委托的物业服务企业实施物业服务和管理,并遵守业主临时管理规约。
物业服务费为元/平方米月。
第十二条电费(含分摊的电费),按元/度计收,遇电价上调除外。
第十三条合同担保
转让方(甲方):
法人代表:
甲方代理人:
乙方代理人:
本《协议》签订日期:
本《协议》签订地址: